Travaux de restauration hydroécomorphologique de la Rize à Vaulx-en-Velin - 2 lots

Métropole de Lyon

Le présent marché concerne les travaux de restauration écologique du ruisseau de la Rize sur le secteur du Parc de la Rize à Vaulx-en-Velin. Le présent marché de travaux est décomposé en 2 lots qui seront attribués séparément. - lot 1 : Terrassement - lot 2 : Végétalisation

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-05-06. L'appel d'offres a été publié le 2026-03-27.

Qui ?

• Métropole de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-03-27	Avis de marché

Avis de marché (2026-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restauration hydroécomorphologique de la Rize à Vaulx-en-Velin - 2 lots
Numéro de référence: 26-EAU-020
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Terrassement
Valeur estimée hors TVA: 600 000 EUR 💰
Description du marché:

Le lot 1 regroupe l'ensemble des travaux préparatoires nécessaire à la mise en oeuvre des travaux, comprenant entre autres : mise en place des installations de chantier (base vie), mise en oeuvre des mesures écologiques (mise en défens des zones sensibles, intervention adaptée si présence de chiroptères, pêche électrique de sauvegarde), création des pistes et des accès, dévégétalisation préalable. Le titulaire du lot 1 est responsable de l'ensemble des terrassements nécessaires pour la création du nouveau chenal : déblais jusqu'au fond de forme, création de faciès, mise en oeuvre d'un matelas d'argile pour éviter une infiltration des débits de la Rize (+contrôle laboratoire indépendant), mise en oeuvre du fond projet, création des faciès, réalisation du bouchon hydraulique, gestion des matériaux (criblage, évacuation sur la plate-forme) Le titulaire du lot 1 est également chargé des aménagements spécifiques suivants : de l'implantation des éléments de diversification des écoulements (troncs souches et embâcles) après la mise en eaux du nouveau chenal, d'assurer le dimensionnement et la mise en oeuvre des dispositifs de franchissement (passerelles), ainsi que de la remise en état du site (hors ensemencement)

Informations complémentaires:

Le lot 1 comporte des conditions d'exécution relatives au domaine de l'emploi et du social défini au Ccap. Le lot 1 comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental défini au Cctp du lot 1

Produits/services supplémentaires:

Déblai-remblai 📦

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦

Travaux de terrassement 📦

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: http://marchespublics.grandlyon.com
Code postal: 69505
Ville: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 42 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-08-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Modalités mises en place pour l'organisation et la réalisation des travaux
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Pertinence des moyens humains et matériels en cohérence avec les travaux, contraintes et délais
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Performance en matière de protection de l'environnement
Planning et délais d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Végétalisation
Valeur estimée hors TVA: 130 000 EUR 💰
Description du marché:

Le lot 2 concerne l'ensemble des opérations de végétalisation, d'entretien ainsi que la garantie de reprise. La participation du titulaire du lot 2 à 3 ou 4 réunions de chantier avec le titulaire du lot 1 permettra d'organiser le phasage, et de définir ses besoins en termes d'accès, de zone de mise en jauge et d'installation de chantier. Le titulaire du lot 2 intervient après les terrassements. Il commence par les études préalables de végétalisation, puis met en oeuvre les plantations et semis comme décrit au CTTP : ripisylve, prairies basses, hélophytes, boutures ligneuses et ensemencements adaptés. Le lot 2 comprend également le réensemencement des pistes et zones de stockage après leur remise en état par le lot 1. La mission inclut une période d'entretien et de garantie sur 3 ans, avec débroussaillage, arrosage, remplacement des plants non repris, regarnissage et contrôle de la reprise

Informations complémentaires:

Le lot 2 comporte des conditions d'exécution relatives au domaine de l'emploi et du social défini au Ccap. Le lot 2 comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental défini au Cctp du lot 2

Produits/services supplémentaires:

Déblai-remblai 📦

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦

Travaux de terrassement 📦

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-05-06 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-05-07 09:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-05-07 09:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

Conditions d'exécution à caractère environnemental Conditions d'exécution relatives au domaine de l'emploi et du social

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Métropole de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 55056
Adresse postale: 20 rue du Lac
Cs 33569
Code postal: 69505
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Le Président
Courrier électronique: eau-marches@grandlyon.com 📧
Téléphone: 0478634040 📞
URL: http://www.grandlyon.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublics.grandlyon.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1792454 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1792454 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Voir le règlement de la consultation (l'adresse mail eau-marches@grandlyon.com ne peut être pas être utilisée pour déposer des plis). Renseignements complémentaires : Les justificatifs visés aux rubriques "capacités économiques et financières" et "références professionnelles et capacités techniques" seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public (art.R2412.25 Ccp). Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié (art.R2143.12 Ccp). En application de l'article R2151.7 Ccp, un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements. La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de Siret : Non Les critères et sous-critères de sélection de chaque lot sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La date prévisionnelle de début des prestations 01/08/2026 est donnée à titre indicatif. Les justificatifs de participations sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La durée du marché diffère selon les lots. Les durées sont indiquées au Ccap commun aux 2 lots. Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement responsable des autres membres du groupement. -Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Avant la conclusion du contrat, le candidat peut exercer : -Un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants, du code de justice administrative. Après la conclusion du contrat, le candidat peut exercer : -Un référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants, du code de justice administrative. -Un recours en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses devant le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées dans les conditions prévues par l'arrêt du Conseil d'état en date du 4 avril 2014, " Département du Tarn-Et- Garonne ", no 358994

Informations complémentaires

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Voir le règlement de la consultation (l'adresse mail eau-marches@grandlyon.com ne peut être pas être utilisée pour déposer des plis).
Renseignements complémentaires :
Les justificatifs visés aux rubriques "capacités économiques et financières" et "références professionnelles et capacités techniques" seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public (art.R2412.25 Ccp). Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié (art.R2143.12 Ccp). En application de l'article R2151.7 Ccp, un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de Siret : Non
Les critères et sous-critères de sélection de chaque lot sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La date prévisionnelle de début des prestations 01/08/2026 est donnée à titre indicatif. Les justificatifs de participations sont indiqués au règlement de la consultation commun aux 2 lots. La durée du marché diffère selon les lots. Les durées sont indiquées au Ccap commun aux 2 lots.
Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement responsable des autres membres du groupement.
-Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
Avant la conclusion du contrat, le candidat peut exercer :
-Un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants, du code de justice administrative.
Après la conclusion du contrat, le candidat peut exercer :
-Un référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants, du code de justice administrative.
-Un recours en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses devant le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées dans les conditions prévues par l'arrêt du Conseil d'état en date du 4 avril 2014, " Département du Tarn-Et- Garonne ", no 358994

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: DC8B0191-0F51-E571-91CE3C2D44D75DFB
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635000 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: https://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Numéro d'enregistrement national: DC8B01A1-93CB-5A35-66C88F66E4F7DFDA
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Téléphone: 0478141010 📞
Fax: 0478141065 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 063-218814 (2026-03-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (13)