travaux de requalification du marché Forville avec création d'un jardin sur dalle

Commune de Cannes

la présente consultation concerne la passation de l'opération de travaux de requalification du marché Forville avec création d'un jardin sur dalle.La consultation comporte 7 lots:01: Gros oeuvre, renforcement structurel et divers travaux02: Passerelle et ouvrages Bfup03: Eclairage / Electricité Cfo / Cfa04: Façades - enduits - peinture / génoises / mosaïques05: Métallerie-Serrurerie-Portails-Signalétique-/ Mobiliers extérieurs Menuiseries extérieures - stores06: Revêtements de sols - parement brique - sols béton poncé / Vrd07: Plantations / ArrosageChaque lot fera l'objet d'une attribution séparée

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-11-17. L'appel d'offres a été publié le 2023-10-06.

Qui ?

• Commune de Cannes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-10-06	Avis de marché
2023-10-26	Informations complémentaires
2023-11-24	Informations complémentaires

Avis de marché (2023-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Numéro de référence: 20230705
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de construction de passerelles pour piétons 📦
Installation d'appareils d'éclairage extérieur 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Serrurerie 📦
Travaux de revêtement de rues 📦
Travaux d'aménagement paysager de jardins sur les toits 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de cannes
Adresse postale: place Cornut Gentille, Cs 30140
Code postal: 06406
Commune postale: Cannes
Contact
Adresse Internet: http://www.cannes.com 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 497064550 📞
Fax: +33 497064540 📠
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-06 📅
Date limite de soumission: 2023-11-17 📅
Date de publication: 2023-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 196-612688
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires

durée du marché : 1 071 joursles prestations du lot sont réglées par des prix forfaitaires et unitaires.Délai d'exécution : 92 semaines hors période de préparation de 9 semaines et hors période de maintenance ascenseur qui est de 1 an à compter de l'os prescrivant le commencement de la maintenance

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros oeuvre, renforcement structurel et divers travaux
Numéro du lot: 01
Brève description: gros oeuvre, renforcement structurel et divers travaux
Durée de l'accord: 1071 jours
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: passerelle et ouvrages Bfup
Numéro du lot: 02
Brève description: passerelle et ouvrages Bfup
Durée de l'accord: 350 jours
Informations complémentaires:

durée du marché : 350 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix forfaitaires.Délai d'exécution: 41 semaines hors période de préparation de 9 semaines

Intitulé du lot: eclairage /Electricité Cfo / Cfa
Numéro du lot: 03
Brève description: eclairage /Electricité Cfo / Cfa
Durée de l'accord: 735 jours
Informations complémentaires:

durée du marché : 735 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix unitaires.Délai d'exécution: 44 semaines hors période de préparation de 9 semaines et hors période de maintenance et entretien de l'éclairage public qui est de 12 mois à compter de la réception des travaux

Intitulé du lot: façades - enduits - peinture / génoises / mosaïques
Numéro du lot: 04
Brève description: façades - enduits - peinture / génoises / mosaïques
Durée de l'accord: 476 jours
Informations complémentaires:

durée du marché : 476 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix forfaitaires.Délai d'exécution: 59 semaines hors période de préparation de 9 semaines

Intitulé du lot: métallerie - serrurerie -Portails - signalétique -/ Mobiliers extérieurs Menuiseries extérieures -Stores
Numéro du lot: 05
Brève description:

métallerie - serrurerie -Portails - signalétique -/ Mobiliers extérieurs Menuiseries extérieures -Stores

Durée de l'accord: 427 jours
Informations complémentaires:

durée du marché : 427 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix forfaitaires.Délai d'exécution: 52 semaines hors période de préparation de 9 semaines

Intitulé du lot: revêtements de sols - parement brique -Sols béton poncé /Vrd
Numéro du lot: 06
Brève description: revêtements de sols - parement brique -Sols béton poncé /Vrd
Informations complémentaires:

durée du marché: 476 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix unitaires.Délai d'exécution: 59 semaines hors période de préparation de 9 semaines

Intitulé du lot: plantations /Arrosage
Numéro du lot: 07
Brève description: plantations /Arrosage
Durée de l'accord: 553 jours
Informations complémentaires:

durée du marché : 553 jours.Les prestations du lot sont réglées par des prix forfaitaires.Délai d'exécution: 18 semaines hors période de préparation de 9 semaines et hors période finalisation

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue du marché Forville 06400 - cannes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: la liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.Le règlement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement-taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la Bce à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros- les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel- financement sur fonds propres, emprunt, subventions- prix révisables à chaque situation- avance de 20 % pour les lots 3, 4, 5 et 7- avance de 10% pour les lots 1,2 et 6 et 20% si Pme- retenue de garantie de 5%la consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-11-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: mairie de Cannes

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de Cannes
Adresse postale: place Cornut Gentille
Courrier électronique: marches-publics@ville-cannes.fr 📧
Pays: Alpes-Maritimes 🏙️
Adresse Internet: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ -- une visite sur site est obligatoire uniquement pour le lot 1. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.- Les sous critères retenus pour le jugement des offres ainsi que les modalités de transmissions des plis sont définis dans le Règlement de la Consultation

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 196-612688 (2023-10-06)

Informations complémentaires (2023-10-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture de bâtiments 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-26 📅
Date limite de soumission: 2023-12-01 📅
Date de publication: 2023-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 210-663838
Se réfère à l'avis: 2023/S 196-612688
Numéro JO-S: 210
Source: OJS 2023/S 210-663838 (2023-10-26)

Informations complémentaires (2023-11-24)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-24 📅
Date limite de soumission: 2023-12-15 📅
Date de publication: 2023-11-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 230-724222
Numéro JO-S: 230
Source: OJS 2023/S 230-724222 (2023-11-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)