travaux de construction d'un équipement socio culturel quartiers sud est

Ville de Saint-Étienne

la consultation d'appel d'offre est constituée de 14 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Une consultation distincte est lancée pour les petits lots sous la forme d'une procédure adaptée petits lots.Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 22 mois, incluant la période de préparation de 8 semaines. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est prévue en décembre 2023.Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. Des variantes prestations supplémentaires sont à renseigner sous peine de rejet de l'offre pour les lots 2-8-11 à 14

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-10-23. L'appel d'offres a été publié le 2023-09-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-09-20 Avis de marché
2023-10-06 Informations complémentaires
Avis de marché (2023-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 23aoo-492
Brève description:
la consultation d'appel d'offre est constituée de 14 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Une consultation distincte est lancée pour les petits lots sous la forme d'une procédure adaptée petits lots.Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 22 mois, incluant la période de préparation de 8 semaines. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est prévue en décembre 2023.Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. Des variantes prestations supplémentaires sont à renseigner sous peine de rejet de l'offre pour les lots 2-8-11 à 14
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Résines 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Tentures 📦
Équipement audiovisuel 📦
Banquettes 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Services de nettoyage de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Saint-Etienne
Adresse postale: hôtel de ville
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Etienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
URL des documents: http://www.saint-etienne.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.saint-etienne.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-20 📅
Date limite de soumission: 2023-10-23 📅
Date de publication: 2023-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 184-577145
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
ce lot est réservé aux entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: terrassement fondations gros oeuvre
Numéro du lot: 01
Brève description: terrassement fondations gros oeuvre
Durée de l'accord: 22 mois
Intitulé du lot: enveloppe
Numéro du lot: 02
Brève description: enveloppe
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 03
Brève description: menuiseries intérieures
Intitulé du lot: revêtements de sol souple
Numéro du lot: 05
Brève description: revêtements de sol souple
Intitulé du lot: revêtements de carrelage
Numéro du lot: 06
Brève description: revêtements de carrelage
Intitulé du lot: revêtements de résine
Numéro du lot: 07
Brève description: revêtements de résine
Intitulé du lot: peinture
Numéro du lot: 08
Brève description: peinture
Intitulé du lot: électricité
Numéro du lot: 11
Brève description: électricité
Intitulé du lot: voirie réseaux divers aménagements extérieurs avec travaux parvis
Numéro du lot: 12
Brève description: voirie réseaux divers aménagements extérieurs avec travaux parvis
Intitulé du lot: machinerie et serrurerie scénique et tentures de scène
Numéro du lot: 13
Brève description: machinerie et serrurerie scénique et tentures de scène
Intitulé du lot: réseaux et équipements d'éclairage scénique et audiovisuel
Numéro du lot: 14
Brève description: réseaux et équipements d'éclairage scénique et audiovisuel
Intitulé du lot: gradins télescopiques et fauteuils de spectacle
Numéro du lot: 15
Brève description: gradins télescopiques et fauteuils de spectacle
Intitulé du lot: ascenseurs
Numéro du lot: 16
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: nettoyage
Numéro du lot: 17
Brève description: nettoyage
Informations complémentaires:
ce lot est réservé aux entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 28 Boulevard de la Palle 42000 - saint Etienne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les pièces de candidature et certificats de qualification ou équivalent à remettre par les candidats sont définis dans le règlement de la consultation
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires sauf le lot 1 qui fait l'objet de prix mixtes. Les prix sont révisables.Les travaux seront financés sur le budget de la Ville de Saint Etienne et par des subventions pouvant être sollicitées auprès du Conseil Départemental et de l'etat.Une clause obligatoire d'insertion est prévue pour les lots 1, 2, 3, 11 et 12
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
URL des documents: http://www.saint-etienne.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saint-etienne.fr -Une visite sur site est obligatoire pour le lot 1 sous peine de rejet de l'offre selon les modalités prévues au règlement de consultation. Les candidats devront prendre rdv auprès de Fabienne MONTAGNE au 0630482113.Un échantillon est demandé sur le lot 15 selon les modalités prévues au règlement de consultation.S'agissant d'une procédure de type ouverte, les plis devront comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre. Les candidats transmettent, avant la date et l'heure limite, leur offre selon les modalités et comportant les documents précisés dans le Règlement de la Consultation.Les critères de jugement des offres sont :- pour les lots 1-2-3-11-13-14-15 :Valeur technique 60% Prix 40%- pour les lots 5-6-7-8-16 : Prix 60% Valeur technique 40%- pour les lots 12-17 : Prix 50% Valeur technique 50%
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 184-577145 (2023-09-20)
Informations complémentaires (2023-10-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-06 📅
Date limite de soumission: 2023-11-06 📅
Date de publication: 2023-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 196-614103
Se réfère à l'avis: 2023/S 184-577145
Numéro JO-S: 196
Source: OJS 2023/S 196-614103 (2023-10-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Loire
Produits/services:
Produits en cuir et textiles, matériaux... Produits en caoutchouc et en plastique Produits en plastique Résines Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Équipement audiovisuel Meubles (y compris les meubles de...