Trambus T2 - Ouest extra rocade - P+R et Terminus - ZI OUEST - Vezin le coquet

Rennes métropole

La ligne T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'est en ouest, en reliant la ZI de Lorient à la Rigourdière à Cesson-Sévigné. Le présent marché concerne l'extrémité Ouest à savoir le terminus et le parking relais ZI Ouest du Trambus T2 sur la commune de Vezin-le-Coquet. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

Date limite

Deadline 2026-11-13

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-10-12 Avis de marché
Avis de marché (2026-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Trambus T2 - Ouest extra rocade - P+R et Terminus - ZI OUEST - Vezin le coquet
Numéro de référence: 26190041
Brève description:
La ligne T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'est en ouest, en reliant la ZI de Lorient à la Rigourdière à Cesson-Sévigné. Le présent marché concerne l'extrémité Ouest à savoir le terminus et le parking relais ZI Ouest du Trambus T2 sur la commune de Vezin-le-Coquet. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de routes secondaires 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie
Description du marché: Voirie
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est 300 jours. Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Rue Fontaine de Montigné
Code postal: 35132
Ville: Vezin Le Coquet
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine 🏙️
Durée de l'accord: 300 jours
Durée de l'accord
Date de début: 2027-03-01 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Assainissement
Description du marché: Assainissement
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est de 30 jours Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement 📦
Durée de l'accord: 30 jours
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Éclairage public et réseaux divers
Description du marché: Éclairage public et réseaux divers
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est de 84 jours. Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois et le délai d'approvisionnement de 15 semaines ne sont pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires: Éclairage public 📦
Durée de l'accord: 84 jours
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes secondaires 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-11-13 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-11-13 12:05:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-11-13 12:05:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Inscription à un registre professionnel pertinent
Liste et brève description des règles et critères:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère de sélection: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Critère de sélection: Outils, usines ou équipements techniques
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travaille document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé
Afficher plus
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel spécifique
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère de sélection: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Liste et brève description des règles et critères:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social (Lot 1 ) et environnemental (tous les lots) détaillées au cahier des charges. clause
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rennes Métropole
Numéro d'enregistrement national: 65042
Adresse postale: 4, avenue Henri Fréville
Cs 93111
Code postal: 35031
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: APPERE Nathalie
Courrier électronique: scp-commandepublique@rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: 0299866060 📞
URL: http://www.rennes-metropole.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sur la plateforme Megalis Bretagne à l'adresse suivante https://marches.megalis.bretagne.bzh sous le numéro de référence 26190041 Aucune variante n'est autorisée Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats Pour le lot 1 : 341 - Chaussées urbaines - Assises de chaussées 3221 - Trafic important - Revêtements en matériaux 3421 - Chaussées urbaines - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques d'enrobés classiques 3452 - Chaussées urbaines - Pavés et dalles en béton, engazonnés ou autres matériaux 346 - Chaussées urbaines - Pose de bordures, chainettes et caniveaux 3431 - Chaussées urbaines - Revêtements en béton coulé en place - Béton sous circulation motorisée 3712 - équipements de la route - Mise en oeuvre de marquage routier pour signalisation - horizontale - Mise en oeuvre par moyens mécaniques autoportés sur routes bidirectionnelles 3713 - équipements de la route - Mise en oeuvre de marquage routier pour signalisation horizontale par moyens mécaniques poussés ou autotractés 3763 - équipements de la route - Pose de signalisation verticale permanente de panneaux de signalisation de police Délivrés par la Fntp ou références équivalentes Pour le lot 2 : 5143 Profondeur de tranchée < ou = 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée < ou = 5,50m hors nappe phréatique 5221 Canalisation sans pression Dn < ou = 1000mm ou équivalent - Rénovation continue par techniques multiples spécialisées Délivrés par la Fntp ou références équivalentes Pour le lot 3 : éclairage public : - Qualifelec Tn1 (5 à 10 points lumineux par chantier) ou Fntp 651 Eclairage public en travaux neufs ou référence équivalente - Fntp 681 Pose de tubes Pvc télécom Lst ou référence équivalente
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d'enregistrement national: D79E3DF2-E82B-278C-988EC041258C0861
Adresse postale: 22
Mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Commune postale: Nantes
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Téléphone: 0253467983 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'enregistrement national: D79E3DD0-D862-42AD-33D5EC2346EF95EA
Adresse postale: 3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien, Cs44416
Code postal: 35044
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0223212828 📞
Fax: 0299635684 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 198-704181 (2026-10-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique Bretagne Bretagne Ille-et-Vilaine Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de... Éclairage public Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou...