Trambus ligne T1 - Opération E- Guilloux/Lorient/Mail - Travaux

Rennes métropole

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

Date limite

Deadline 2026-07-31

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-06-26 Avis de marché
Avis de marché (2026-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Trambus ligne T1 - Opération E- Guilloux/Lorient/Mail - Travaux
Numéro de référence: 26190027
Brève description:
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux routiers 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie
Description du marché: Voirie
Informations complémentaires:
Le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution. Variantes autorisées : Conformément à l'article R2152-8 2° du Code de la Commande Publique, les candidats peuvent présenter trois variantes correspondant à la mise en oeuvre d'une solution technique différente de la solution de base portant uniquement sur : 1) Variante n° 1 : les postes correspondants aux couches d'assises en matériaux traités 2) Variante n° 2 : les postes de pavage en matériaux reconstitués 3) Variante n° 3 : les postes correspondants aux couches d'assises en matériaux traités et les postes de pavage en matériaux reconstitués (variante 1 et variante 2),dans une optique d'amélioration des performances environnementales du chantier
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Rue Louis Guilloux -Route de Lorient - Avenue du Mail sur le territoire de la Ville de Rennes
Code postal: 35000
Ville: Rennes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine 🏙️
Durée de l'accord: 20 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-15 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Assainissement
Description du marché: Assainissement
Informations complémentaires:
Le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Éclairage public et réseaux de télécommunication
Description du marché: Éclairage public et réseaux de télécommunication
Informations complémentaires:
Le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Aménagements paysagers
Description du marché: Aménagements paysagers
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 05
Titre: Maçonnerie-Serrurerie
Description du marché: Maçonnerie-Serrurerie
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-07-31 16:45:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-08-03 09:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Site Dupont des Loges -Rennes
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-08-03 09:00:00 📅
Lieu: Site Dupont des Loges -Rennes
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Nombre de cadres
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Outils, usines ou équipements techniques
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution) et s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Dc1-Dc2-Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travaille document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signédéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Afficher plus
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel général
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global , réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel spécifique
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère de sélection: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Liste et brève description des règles et critères:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.<br/>Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.<br/>Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.<br/>Les prix sont révisables.<br/>Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.<br/>La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.<br/>clause
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rennes Métropole
Numéro d'enregistrement national: 65042
Adresse postale: 4, avenue Henri Fréville
Cs 93111
Code postal: 35031
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: APPERE Nathalie
Courrier électronique: scp-commandepublique@rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: 0299866060 📞
URL: http://www.rennes-metropole.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
La ligne de Trambus T1 permettra de relier La Plesse à la Za Saint-Sulpice. La présente consultation concerne uniquement la section E de la ligne de Trambus T1 et comprendra:- La rue Louis Guilloux depuis le giratoire (non compris) avec le boulevard Marbeuf-L'amorce de la rue Papu jusqu'au droit du mur du parc Saint-Cyr-La placette triangulaire entre les rues L. Guilloux et Papu-L'amorce de la Rue de Lorient au droit de la Zac Octroi jusqu'à la rue de la Carrière-La portion commune aux lignes T1 et T2 jusqu'à l'extrémité du mail François Mitterrand-Les travaux restants sur la Zac Octroi, Rue de la Carrière, terrassements et aménagements paysagers des bassins. Le Dossier de consultation des entreprises ( Dce) peut être téléchargé gratuitement en se connectant sur la plate-forme régionale d'administration électronique Mégalis Bretagne à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh sous le numéro de référence suivante : 26190027. Suite Conditions de participation: Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le lot 1 : 321 - Assises de chaussées 3221 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3222 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3421 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3422 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3431 - Béton sous circulation motorisée 3451 - Pavés et dalles en pierre naturelle 3452 - Pavés et dalles en béton ou autres matériaux 346 - Pose de bordures et caniveaux 3712 - Mise en oeuvre de produits de marquage par moyens mécaniques sur routes à trafic Important 3721 - Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs délivrés par la Fntp ou références équivalentes Pour le lot 2 : 2321- Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension, bassins d'orages courants et travaux de Vrd 5143 - Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé (200m minimum) - Profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée ? 5,50m hors nappe phréatique 5221 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn inférieure ou égale <1000mm ou équivalent - Rénovation continue par techniques multiples spécialisées, 5222 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn inférieur ou égale < 1000mm ou équivalent - Réparation ponctuelle en place 5241 - Réhabilitation de branchements sans tranchée - Rénovation sur canalisations sans pression délivrés par la Fntp ou références équivalentes Pour le lot 3 : éclairage public :Tn3 (26 à 50 points lumineux par chantier) délivré par Qualifelec (ou équivalent Fntp) Signalisation tricolore : Mention Rt (Régulation de trafic) délivré par Qualifelec (ou équivalent Fntp) Télécommunications :681 : pose de tubes Pvc délivré par la Fntp ou références équivalentes Pour le lot 4 : P100 - Aménagements paysagers (confirmé) délivré par Qualipaysages P130 - Entretien d'aménagements paysagers (confirmé) délivré par Qualipaysages E140 - élagage (Confirmé) délivré par Qualipaysages E150 - E150 -Fauchage (Confirmé) délivré par Qualipaysages 4441 - Serrurerie -Métallerie (Technicité courante) délivré par Qualibat ou références équivalentes Pour le lot 5 : Maçonnerie- Serrurerie : 2141 -Transformation en maçonnerie 2183 - Restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine 4411 - Serrurerie-Métallerie (Technicité courante) délivrés par Qualibat ou références équivalentes. Les principaux postes par lot sont les suivants: Lot n° 1 Voirie : - 3 800 T de Gb - 2 400 T d'enrobés bitumineux - 800 m3 de chaussée réservoir - 4 000 ml de pose de bordure Lot n° 2 Assainissement : - 445 m de réseau d'eaux usées à chemiser - 100 m de fourniture et pose de réseau d'assainissement en tranchée Lot n° 3 éclairage et réseaux soules : - 1200 ml de tranchées - 35 points lumineux Lot n° 4 Aménagements paysagers : - 1 000 m3 de fourniture d'amendements : - 53 Arbres tige Lot n° 5 Maçonnerie - Serrurerie : - Fourniture d'un portail métallique = 2.55 m x 3.25 m - Ouverture dans mur maçonné = 9 m²
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d'enregistrement national: 1BA551DA-FD14-F350-232E11C2D0ECAD27
Adresse postale: 22
Mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Commune postale: Nantes
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Téléphone: 0253467983 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'enregistrement national: 1BA551C0-E0EF-DD93-CD5FEAB28F9E7D8C
Adresse postale: 3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien, Cs44416
Code postal: 35044
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0223212828 📞
Fax: 0299635684 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 122-443244 (2026-06-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique Bretagne Bretagne Ille-et-Vilaine Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de... Éclairage public Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...