saint-Germain-En-Laye - institut d'études politiques - mission de Maîtrise oeuvre - travaux de réhabilitation des bâtiments E et F et requalification des espaces extérieurs
la présente consultation concerne la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation des bâtiments E et F visant à aménager une maison de la recherche et une maison des étudiants ainsi que la requalification d'une partie des espaces extérieurs de l'institut d'études politiques à Saint-Germain-En-Laye.Le délai prévisionnel d'exécution des prestations est fixé à 54 mois à compter de la notification du présent marché jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux.La notification prévisionnelle du marché de maîtrise d'oeuvre est prévue pour le mois de janvier 2024.Le démarrage des travaux est envisagé pour le mois de novembre 2025.A titre indicatif, la mise en service prévisionnelle de l'établissement est envisagée pour la rentrée 2027
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-15.
L'appel d'offres a été publié le 2023-07-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“saint-Germain-En-Laye - institut d'études politiques - mission de Maîtrise oeuvre - travaux de réhabilitation des bâtiments E et F et requalification des...”
Titre
saint-Germain-En-Laye - institut d'études politiques - mission de Maîtrise oeuvre - travaux de réhabilitation des bâtiments E et F et requalification des espaces extérieurs
20230969
Afficher plus
Produits/services: Services d'architecture📦
Brève description:
“la présente consultation concerne la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation des bâtiments E et F visant à...”
Brève description
la présente consultation concerne la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation des bâtiments E et F visant à aménager une maison de la recherche et une maison des étudiants ainsi que la requalification d'une partie des espaces extérieurs de l'institut d'études politiques à Saint-Germain-En-Laye.Le délai prévisionnel d'exécution des prestations est fixé à 54 mois à compter de la notification du présent marché jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux.La notification prévisionnelle du marché de maîtrise d'oeuvre est prévue pour le mois de janvier 2024.Le démarrage des travaux est envisagé pour le mois de novembre 2025.A titre indicatif, la mise en service prévisionnelle de l'établissement est envisagée pour la rentrée 2027
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 78100 - saint Germain En Laye
Description du marché:
“la présente consultation concerne la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation des bâtiments E et F visant à...”
Description du marché
la présente consultation concerne la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation des bâtiments E et F visant à aménager une maison de la recherche et une maison des étudiants ainsi que la requalification d'une partie des espaces extérieurs de l'institut d'études politiques à Saint-Germain-En-Laye.Le délai prévisionnel d'exécution des prestations est fixé à 54 mois à compter de la notification du présent marché jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux.La notification prévisionnelle du marché de maîtrise d'oeuvre est prévue pour le mois de janvier 2024.Le démarrage des travaux est envisagé pour le mois de novembre 2025.A titre indicatif, la mise en service prévisionnelle de l'établissement est envisagée pour la rentrée 2027
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 65
Prix (pondération): 35
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 54
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (appareils de mesures,...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (appareils de mesures, logiciels, moyens informatiques?)- références Pour chaque membre de l'équipe, Liste des principaux projets et/ou réalisations (8 dernières années) similaires ou pertinents au regard de l'opération projetée. Indiquant, le nom de l'opération (objet), le montant des travaux Tce, la date de réception, le cas échéant la phase en cours, le nom du maître d'ouvrage public ou privé.- Cadre de réponse Référencessont à présenter dans le fichier power point " cadre de réponse-références ", les 4 références si celles de l'architecte mandataire et d'un architecte cotraitant, pertinentes par rapport à l'objet et aux objectifs de l'opération, datant de moins de 8 (huit) ans. 3 références de l'architecte Mandataire présenteront des visuels.Les quatre références présentées devront dater de moins de 8 (huit) ans (d'opérations réceptionnées après juillet 2015).Une référence au moins devait être d'une importance comparable et de complexité équivalente (surfaces et montant des travaux, réhabilitation en site occupé).Dans le document " Cadre de réponses-références ", si l'équipe est composée d'un architecte mandataire et d'un architecte cotraitant, une des 4 références mises en avant devra appartenir à l'architecte cotraitant, et devra clairement être identifiée comme telle.Concernant les 4 références demandées, une a minima concernera un projet de bâtiment à caractère patrimonial.Concernant les 4 références demandées, une a minima concernera un projet lié à l'enseignement supérieur.Les références seront présentées au format power-point dans le " Cadre de réponses-références " joint à la consultation, et au format Excel dans le " Cadre de réponse-candidatures " joint à la consultation.Concernant les références des Bet devant être présentées dans le document " Cadre de réponse-candidatures " joint à la consultation, elles devront être de trois par Bet. Pour les Bet Structure, a minima deux références sur les trois demandées devront concerner un projet de réhabilitation.Les références étaient présentées au format Excel dans le " Cadre de réponse-candidatures " joint à la candidature
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente: inscription à l'ordre des architectes
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.achats.yvelines.fr -Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, sous peine d'élimination de toutes leurs candidatures.Cette clause d'exclusivité s'appliquera à tous les participants au groupement éventuel qu'ils soient mandataire, cotraitant ou sous-traitant à l'exception des compétences suivantes : acoustique et Cssi.Une visite des lieux sera obligatoire pendant la phase offre.Financement : Fonds publics du Conseil Départemental des Yvelines.Délai de paiement : 30 jours.Le mode de règlement du contrat choisi par la personne publique est le virement administratif.Le marché sera conclu avec un opérateur économique unique ou ungroupement d'opérateurs économiques (assurant la conception et la réalisationde la mission).Les critères de sélection des candidatures, classés par ordre décroissant d'importance, sont :- critère 1 : Ampleur et adéquation des capacités techniques et professionnelles (hors références), économiques et financières avec la consistance de la mission et les caractéristiques de l'opération, appréciée au regard de la pertinence des moyens humains et des compétences / qualifications professionnelles pour assurer l'ensemble des missions objet de l'opération.- Critère 2 : Ampleur et adéquation des capacités professionnelles au regard des précisions et de la pertinence des références présentées dans un cadre réponse par rapport aux objectifs et à l'objet de l'opération.Les références présenteront notamment :- la démarche architecturale et l'adéquation de l'envergure avec le projet (Travaux de réhabilitation de bâtiment à caractère patrimoniale, enseignement supérieur, ?),- l'approche environnementale et les objectifs de performance énergétique,- l'approche paysagère du projet
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78012
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 139205422 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges : Préfecture de la région Ile-De-France”
Adresse postale: préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524267📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr📧
Fax: +33 182524295 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“1 - recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
1 - recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code dejustice administrative) ;2 - recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 Cja) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 Cja) ;3 - recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" no358994 ;4 - un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 135-431018 (2023-07-12)