Cette consultation concerne les travaux de VRD et Parking s'inscrivant dans le cadre de la création d'un parking sécurisé Poids Lourds (PSPL) sur l'aire de Mionnay Est et Ouest.
Avis de marché (2026-04-01) Objet Champ d'application du marché
Titre: Parking Sécurisé Poids Lourds (PSPL) de l'aire de Mionnay Est et Ouest - Travaux de VRD et Parking.
Numéro de référence: BPC003150
Brève description:
“Cette consultation concerne les travaux de VRD et Parking s'inscrivant dans le cadre de la création d'un parking sécurisé Poids Lourds (PSPL) sur l'aire de...”
Brève description
Cette consultation concerne les travaux de VRD et Parking s'inscrivant dans le cadre de la création d'un parking sécurisé Poids Lourds (PSPL) sur l'aire de Mionnay Est et Ouest.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de parkings📦 Description
Description du marché:
“Cette consultation s'intègre dans le cadre de l'opération PSPL qui a pour objet la création d'un parking sécurisé poids lourds (PSPL) sur l'aire de MIONAY...”
Description du marché
Cette consultation s'intègre dans le cadre de l'opération PSPL qui a pour objet la création d'un parking sécurisé poids lourds (PSPL) sur l'aire de MIONAY EST et OUEST. Elle concerne uniquement les travaux de VRD / Parking. Les travaux portent sur :
- Les dévoiements des réseaux existants affectés par les travaux
- Les terrassements
- Les voiries (stationnements, voies de circulation, cheminements piétonniers),
- Les ouvrages de collecte et de rejet des eaux pluviales,
- Les dalles supports des mobiliers (tables pique-nique) ou équipements liés à la récupération des déchets (tri sélectif),
- Les ouvrages de collecte des eaux usées d'un bâtiment multi-service (BMS), ce bâtiment étant réalisé dans le cadre d'un autre marché.
-Le réseau d'alimentation en eau potable du bâtiment et les installations de Défense Incendie,
-Le génie civil de pose des réseaux de courants forts et de courants faibles nécessaire à l'exploitation du PSPL, la pose des câbles étant réalisée dans le cadre d'autres marchés,
- Une zone d'agrément extérieur au BMS,
-La dalle de fondation d'une laverie automatique, cette laverie automatique étant réalisée dans le cadre d'un autre marché.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution global du marché est de 18 mois à compter de la date de démarrage du premier délai partiel....”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution global du marché est de 18 mois à compter de la date de démarrage du premier délai partiel.
Le délai d'exécution global du marché comprend plusieurs délais partiels d'exécution ; à sa voir :
DP1 Période de préparation (9 semaines),
DP2.0 Travaux préliminaires (accès chantier, adaptation places PL existantes) (5 semaines),
DP2.1 Couche d'assises de chaussée par zone 1 de parking PSPL MIE (23 semaines),
DP2.2 Couche d'assises de chaussée par zone 2 de parking PSPL MIE (24 semaines),
DP2.3 Finalisation du parking PRPL MIO (mise en service à faire avant travaux MIO zone 2) (28 semaines)
DP2.4 Couche d'assise de chaussée pour la zone 1 du parking PSPL MIO (21 semaines)
DP2.5 Couche d'assise de chaussée pour la zone du parking PSPL MIO (22 semaines)
DP3.1 Finalisation des travaux pour la zone 1 du PSPL MIE (8 semaines),
DP3.2 Finalisation des travaux pour la zone 2 du parking PSPL MIE et de l’ensemble des travaux de MIE (24 semaines)
DP3.4 Finalisation des travaux pour la zone 1 du parking PSPL MIO (8 semaines)
DP3.5 Finalisation des travaux pour la zone 2 du parking PSPL MIO (7 semaines)
Ce délai global comprend les éventuelles journées d'intempéries prévues contractuellement dans l'Acte d'Engagement. La date de démarrage des travaux est donnée à titre indicatif.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes à chaussée unique📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“Aire de Mionnay Est et Ouest (A46)”
Lieu d'exécution: Ain🏙️
Durée de l'accord: 18 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-11-02 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le Maître d’ouvrage de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
Le Maître d’ouvrage de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l’article R2122-7 du Code de la commande publique
Afficher plus Critères d'attribution
Prix ✅ Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-05-07 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-05-07 15:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Saint Apollinaire
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La séance n'est pas publique”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
“A/ Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant "Groupe APRR"...”
A/ Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant "Groupe APRR" dans la rubrique "Organisme". Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la Consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôts du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
B/ Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.
Le groupement retenu sera, au choix de ce derniers soit un groupement solidaire soit un groupement conjoint donc le mandataire sera solidaire.
C/ Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidature unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. En cas de consultation allotie, l'interdiction de candidature multiple se vérifie lot par lot. Le présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats admise. La composition d'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans le cas prévus dans le Code de la commande publique.
D/ Au niveau de la candidature, les pièces à fournir relatif à la candidature, permettant d'examiner les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, sont définies dans le Règlement de la consultation. . De même, la Société fixe les niveaux minimum financier technique et professionnel de capacité suivants : FNTP 2322 Travaux de terrassement courants en milieu non urbain, FNTP 2332 : Mise en œuvre de matériaux du site traités ou retraités sur place - Couche de forme traités pour voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plateformes. FNTP 321 : Assises de chaussées, FNTP 3221 : Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés classiques. Chaque qualification peut être démontrée par équivalence (notamment par des références à des travaux) de nature similaire à ceux objet de la présente consultation datant de moins de cinq (5) ans ou une autre qualification équivalente ou de niveau supérieur). Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques (par exemple cotraitants, soustraitants...) pour démontrer disposer des capacités et garanties manifestement suffisantes pour réaliser les prestations et/ou atteindre les niveaux minimums spécifiques exigés, il doit justifier de leurs capacités et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Pour ce faire, il produit un engagement écrit et signé de ceux ci et contresigné de sa part (en cas de groupement, l'engagement est contresigné par le cotraitant concerné et le mandataire). La preuve de cet engagement écrit peut être apportée par tous moyens (déclaration de soustraitance, mail...).
E/ La Société éliminera tout candidat faisant l'objet d'une interdiction de soumissionner à un marché public, en application des dispositions des articles du Code de la commande publique (L21411 à L214111).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 175 401 116 00082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr📧
Téléphone: 03 83 90 85 00📞
URL: http://www.justice-gouv.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 175 401 116 00082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr📧
Téléphone: 03 83 90 85 00📞
URL: http://www.justice-gouv.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.”
Source: OJS 2026/S 065-226979 (2026-04-01)