Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque)

Mairie Arras

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque). Afin de répondre à ces objectifs, la pertinence et la profondeur des liens entretenus entre le musée et les médiathèques et le future complexe hôtelier sont essentielles. La coordination entre les différentes maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'oeuvre représente un enjeu majeur. A ce titre, le pilote coordinateur (OPC IC) est chargé d'une mission de planification, pilotage et coordination de l'ensemble des chantiers sous maîtrises d'ouvrage différentes pour la réhabilitation de l'Abbaye St Vaast, bâtiments et infrastructures associées. Cette mission s'exerce en totale indépendance des maîtrises d'oeuvre désignées

Date limite

Deadline 2026-09-16

Qui ?

• Mairie Arras

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-07-28	Avis de marché
2026-08-18	Avis de marché

Avis de marché (2026-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque)
Numéro de référence: 2026S0029
Brève description:

Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conduite de chantier 📦
Valeur estimée hors TVA: 230 000 EUR 💰
Description
Identifiant interne: S-PF-1856378
Produits/services supplémentaires: Services de gestion de projets de construction 📦
Adresse postale: 6 Place Guy Mollet
Code postal: 62000
Ville: Arras
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2026-12-01 📅
Date de fin: 2030-12-31 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso)
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-09-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-09-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Mairie Arras
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-09-16 12:00:00 📅
Lieu: Mairie Arras
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Critère de sélection: Outils, usines ou équipements techniques
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel spécifique
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Critère de sélection: Références sur des services spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Aucune clause de garantie financière prévue. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Mairie arras
Numéro d'enregistrement national: 88756
Adresse postale: 6 Place Guy Mollet
Code postal: 62000
Commune postale: Arras
Région: Pas-de-Calais 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: LETURQUE Frédéric
Courrier électronique: s-marches@ville-arras.fr 📧
Téléphone: 0321506931 📞
URL: https://www.arras.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1856378 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1856378 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1-Prix des prestations:40% Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60% comprenant : 2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points - la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ; -la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ; - l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ; - les outils de planification, de suivi et de reporting. 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points -adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ; -expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ; -moyens matériels et logiciels affectés à la mission. Délai d'exécution La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché. à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission)

Informations complémentaires

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations:40%
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution.
2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60%
comprenant :
2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points
- la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ;
-la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ;
- l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ;
- les outils de planification, de suivi et de reporting.
2.2. Moyens humains et techniques - 20 points
-adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ;
-expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ;
-moyens matériels et logiciels affectés à la mission.
Délai d'exécution
La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché.
à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission)

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 9EE8E91C-FE7C-26BD-1E619F89656AB6AF
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0320631300 📞
Fax: 0320631347 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 145-527929 (2026-07-28)

Avis de marché (2026-08-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 230 000 EUR 💰

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Numéro d'enregistrement national: C736AE15-FA6B-A057-94F55CFDDC57BCC1
Organe de révision
C736ADEC-C1C7-43AF-C5528E20130254EE
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
C736AE2D-D33D-0157-B5AA66A9FB332623

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: PROCEDURE
Nouvelle valeur
Texte:

2.1.4 Informations générales: Au lieu de Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1-Prix des prestations:40% Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60% comprenant : 2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points - la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ; -la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ; - l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ; - les outils de planification, de suivi et de reporting. 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points -adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ; -expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ; -moyens matériels et logiciels affectés à la mission. Délai d'exécution La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché. à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission), lire Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:1-Prix des prestations: 40%: le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. Le candidat remet, dans son offre à l'acte d'engagement, un forfait global et définitif correspondant à l'ensemble des prestations objet du marché. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) comprenant :2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points appréciée notamment au regard de la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération, la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic, l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée, les outils de planification, de suivi et de reporting… 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points : ils seront appréciés notamment au regard de l'adéquation des profils proposés au regard des missions confiées, de l'expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic, des moyens matériels et logiciels affectés à la mission… Délai d'exécution: La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'au 1er juillet 2030, c'est-à-dire à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché

Texte

2.1.4 Informations générales: Au lieu de Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1-Prix des prestations:40% Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60% comprenant : 2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points - la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ; -la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ; - l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ; - les outils de planification, de suivi et de reporting. 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points -adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ; -expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ; -moyens matériels et logiciels affectés à la mission. Délai d'exécution La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché. à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission), lire Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:1-Prix des prestations: 40%: le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution.
Le candidat remet, dans son offre à l'acte d'engagement, un forfait global et définitif correspondant à l'ensemble des prestations objet du marché.
2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) comprenant :2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points
appréciée notamment au regard de la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération, la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic, l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée, les outils de planification, de suivi et de reporting…
2.2. Moyens humains et techniques - 20 points : ils seront appréciés notamment au regard de l'adéquation des profils proposés au regard des missions confiées, de l'expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic, des moyens matériels et logiciels affectés à la mission…
Délai d'exécution: La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'au 1er juillet 2030, c'est-à-dire à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 37f9fb6f-ae89-4ba8-928b-a7d5c5b4e2bd-01
Source: OJS 2026/S 159-575243 (2026-08-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (>20)

Services de conduite de chantier (18)