Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «note technique» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 19 traverse maritime - 13015 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 30 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. Ce délai correspond à un délai global maximum dont l'optimisation sera sollicitée en phase de dialogue. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le présent marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lot. Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, le recours à une entreprise générale se justifie par la complexité technique et organisationnelle de l'opération, réalisée en site occupé, ainsi que par la nécessité d'assurer une coordination centralisée des interventions, des flux et des dispositifs de sécurité. Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est passée selon une procédure de dialogue compétitif en application de l'article L2124-4 du Code de la commande publique, dans le respect des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique. Au regard d'une part de la complexité de l'opération liées aux circonstances particulières du site et du maintien de l'accueil des usagers et des prestations de conception confiées en phase exécution, la procédure de dialogue compétitif apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-8 et R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Avis de marché (2026-05-27) Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux pour la réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE - 19 traverse maritime - 13 015 MARSEILLE
Numéro de référence: 2026-0075
Brève description:
Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE.
Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «note technique» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 19 traverse maritime - 13015 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 30 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. Ce délai correspond à un délai global maximum dont l'optimisation sera sollicitée en phase de dialogue.
La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement.
Le présent marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lot.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, le recours à une entreprise générale se justifie par la complexité technique et organisationnelle de l'opération, réalisée en site occupé, ainsi que par la nécessité d'assurer une coordination centralisée des interventions, des flux et des dispositifs de sécurité.
Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique.
La présente consultation est passée selon une procédure de dialogue compétitif en application de l'article L2124-4 du Code de la commande publique, dans le respect des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique.
Au regard d'une part de la complexité de l'opération liées aux circonstances particulières du site et du maintien de l'accueil des usagers et des prestations de conception confiées en phase exécution, la procédure de dialogue compétitif apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-8 et R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature.
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant.
Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE.
Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «note technique» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 19 traverse maritime - 13015 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 30 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. Ce délai correspond à un délai global maximum dont l'optimisation sera sollicitée en phase de dialogue.
La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement.
Le présent marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lot.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, le recours à une entreprise générale se justifie par la complexité technique et organisationnelle de l'opération, réalisée en site occupé, ainsi que par la nécessité d'assurer une coordination centralisée des interventions, des flux et des dispositifs de sécurité.
Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique.
La présente consultation est passée selon une procédure de dialogue compétitif en application de l'article L2124-4 du Code de la commande publique, dans le respect des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique.
Au regard d'une part de la complexité de l'opération liées aux circonstances particulières du site et du maintien de l'accueil des usagers et des prestations de conception confiées en phase exécution, la procédure de dialogue compétitif apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-8 et R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature.
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant.
Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'écoles primaires📦 Description
Identifiant interne: T-PF-1826535
Produits/services supplémentaires:
Adresse postale: 19 traverse maritime
Code postal: 13015
Ville: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône
🏙️
Durée de l'accord: 30 mois Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-01 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes :
- To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant
- To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini
- To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires
- To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires
- To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase
- To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres.
Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes :
- To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant
- To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini
- To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires
- To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires
- To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase
- To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres.
Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Dialogue compétitif ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-29 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️ Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅ Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes :
- To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant
- To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini
- To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires
- To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires
- To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase
- To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres.
Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle.
En application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du futur marché comportera une clause d'insertion obligatoire, à hauteur de 10% des heures travaillées. Les modalités d'exécution seront précisées au Dce de la phase offres.
La pondération prévisionnelle des critères de sélection des offres sera la suivante : prix 60%, planning 20 %, technique 20%.
Le prix est global et forfaitaire.
Le contenu du Dce phase offres sera précisé lors de la phase offres.
Le pouvoir adjudicateur peut en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation sur la base des critères de jugement des offres définis au Règlement de la Consultation phase offres.
La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels et renseignés à titre informatif
Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes :
- To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant
- To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini
- To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires
- To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires
- To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase
- To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres.
Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle.
En application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du futur marché comportera une clause d'insertion obligatoire, à hauteur de 10% des heures travaillées. Les modalités d'exécution seront précisées au Dce de la phase offres.
La pondération prévisionnelle des critères de sélection des offres sera la suivante : prix 60%, planning 20 %, technique 20%.
Le prix est global et forfaitaire.
Le contenu du Dce phase offres sera précisé lors de la phase offres.
Le pouvoir adjudicateur peut en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation sur la base des critères de jugement des offres définis au Règlement de la Consultation phase offres.
La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels et renseignés à titre informatif
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 1B471663-BCAF-8CEF-F81B11A8DFBA792C
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône
🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr📧
Téléphone: 0491155050📞
Fax: 0491544290 📠 Organe de révision Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 1B471673-F0ED-C6FE-40127E750DB4C8DC Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 101-364590 (2026-05-27)