consultation lancée par un groupement de commandes.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Dans le cadre des exigences du décret Bacs pour l?installation de dispositifs de sous-comptage et d?automates de gestion des systèmes techniques des bâtiments de la collectivité : réaliser un diagnostic, établir la définition du besoin, concevoir les solutions techniques et leur plan de déploiement, rédiger les pièces contractuelles et techniques en vue de la passation d?un marché de travaux, assurer le suivi et la réception des installations réalisées
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-12-12.
L'appel d'offres a été publié le 2023-11-10.
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: ville de Strasbourg : Mme la Maire de Strasbourg
Adresse postale: ville de Strasbourg, 1 Parc de l''etoile, null
Commune postale: Strasbourg Cedex
Téléphone: +33 368985119📞
Adresse du profil d'acheteur: https://plateforme.alsacemarchespublics.eu🌏
Nom:
“eurométropole de Strasbourg : Mme la Présidente de l''eurométropole de Strasbourg”
Adresse postale: eurométropole de Strasbourg, 1 Parc de l''etoile, null
Nom: fondation de l''oeuvre Notre-Dame
Adresse postale: oeuvre Notre Dame, 3 Place du Chateau, null
Commune postale: Strasbourg
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marche De Maîtrise D'Oeuvre Pour Le Déploiement D'Automates Et De Sous-Compteurs Et Travaux Connexes
23vds0211g”
Produits/services: Études de faisabilité, service de conseil, analyse📦
Brève description:
“consultation lancée par un groupement de commandes.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le détail des missions...”
Brève description
consultation lancée par un groupement de commandes.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Dans le cadre des exigences du décret Bacs pour l?installation de dispositifs de sous-comptage et d?automates de gestion des systèmes techniques des bâtiments de la collectivité : réaliser un diagnostic, établir la définition du besoin, concevoir les solutions techniques et leur plan de déploiement, rédiger les pièces contractuelles et techniques en vue de la passation d?un marché de travaux, assurer le suivi et la réception des installations réalisées
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Études de faisabilité, service de conseil, analyse📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 67000 - strasbourg
Description du marché:
“consultation lancée par un groupement de commandes.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le détail des missions...”
Description du marché
consultation lancée par un groupement de commandes.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Dans le cadre des exigences du décret Bacs pour l?installation de dispositifs de sous-comptage et d?automates de gestion des systèmes techniques des bâtiments de la collectivité : réaliser un diagnostic, établir la définition du besoin, concevoir les solutions techniques et leur plan de déploiement, rédiger les pièces contractuelles et techniques en vue de la passation d?un marché de travaux, assurer le suivi et la réception des installations réalisées
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Caractère innovant
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l?environnement
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (nom): Qualités fonctionnelles
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du...”
Description des options
le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.La durée du marché est une durée prévisionnelle.Le contrat prévoit le...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.La durée du marché est une durée prévisionnelle.Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.Ressources propres de la collectivité
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-12-12
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2023-12-13
12:00 📅
“pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://plateforme.alsacemarchespublics.eu -"Le candidat individuel, ou chaque membre du...”
pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://plateforme.alsacemarchespublics.eu -"Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.""l'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur"
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 220-693717 (2023-11-10)