Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres :
- Construction de 9 logements individuels sis 10 rue Marle, et,
- Construction de 10 logements individuels sis rue Léon Blum.
acheteur : Lille Métropole Habitat
type de contrat : Marché ordinaire
structure : Lot unique - 2 projets - 9 missions de base - 1 mission complémentaire - 1 Pse
enveloppe prévisionnelle des travaux : 2 966 000,00 EUR HT
lieu d'exécution : 10 rue Marle et Rue Léon Blum sur la commune de La Chapelle d'Armentières
durée : Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la Gpa ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées
prix forfaitaires et révisables
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-12-13.
L'appel d'offres a été publié le 2023-11-09.
Avis de marché (2023-11-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement national: 41378250900017
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande.publique@lmh.fr📧
Région: Nord🏙️
URL: http://www.lmh.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres
23s0087”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres :
- Construction de 9 logements individuels sis 10 rue Marle, et,
-...”
Brève description
Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres :
- Construction de 9 logements individuels sis 10 rue Marle, et,
- Construction de 10 logements individuels sis rue Léon Blum.
acheteur : Lille Métropole Habitat
type de contrat : Marché ordinaire
structure : Lot unique - 2 projets - 9 missions de base - 1 mission complémentaire - 1 Pse
enveloppe prévisionnelle des travaux : 2 966 000,00 EUR HT
lieu d'exécution : 10 rue Marle et Rue Léon Blum sur la commune de La Chapelle d'Armentières
durée : Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la Gpa ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées
prix forfaitaires et révisables
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 10 rue Marle et Rue Léon Blum 59930 - La Chappelle d'Armentières
Description du marché:
“Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres :
- Construction de 9 logements individuels sis 10 rue Marle, et,
-...”
Description du marché
Marché de maîtrise d'oeuvre en multisites sur la commune de La Chapelle D'Armentieres :
- Construction de 9 logements individuels sis 10 rue Marle, et,
- Construction de 10 logements individuels sis rue Léon Blum.
acheteur : Lille Métropole Habitat
type de contrat : Marché ordinaire
structure : Lot unique - 2 projets - 9 missions de base - 1 mission complémentaire - 1 Pse
enveloppe prévisionnelle des travaux : 2 966 000,00 EUR HT
lieu d'exécution : 10 rue Marle et Rue Léon Blum sur la commune de La Chapelle d'Armentières
durée : Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la Gpa ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées
prix forfaitaires et révisables
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: 1 Pse : Missions Bim Manager
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Dc1
dc2
copie du ou des jugement(s) en cas de redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et...”
Liste et brève description des conditions
Dc1
dc2
copie du ou des jugement(s) en cas de redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales et qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir
extrait Kbis
attestation de vigilance (Ursaff)
attestation de régularité fiscale
avis de situation au répertoire Sirene
attestations d'Assurance
rib
moyens humains et techniques
capacité économique
références et qualifications professionnelles
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-12-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-12-13
12:01 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Tourcoing
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : https://www.marches-publics.info
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur : URL : http://www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=4230
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les délais et voies de recours sont les suivants :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les délais et voies de recours sont les suivants :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative.
- référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du Cja.
- recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
le tribunal compétent est le suivant :
tribunal Administratif de Lille
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - Cs 62039
59014 Lille
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 219-688806 (2023-11-09)
Informations complémentaires (2023-12-05)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 219-688806
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.5
Ancienne valeur
Texte:
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché” Nouvelle valeur
Texte:
“Les critères de sélection des candidatures et de jugement des offres indiqués dans le Règlement de consultation ont été modifiés.
Le prix n'est pas le seul...”
Texte
Les critères de sélection des candidatures et de jugement des offres indiqués dans le Règlement de consultation ont été modifiés.
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 237-742889 (2023-12-05)