construction du groupe scolaire prevert, D'Un periscolaire et D'Une salle multi activites à OBERHAUSBERGEN

S.E.R.S

la présente opération porte sur la réalisation d'un ensemble de travaux pour la construction de :
- trois classes maternelles,
- trois classes élémentaires,
- une restauration maternelle et élémentaire,
- un périscolaire,
- une salle multi-activités transformable ensuite en deux salles de classe
- et des aménagements extérieurs

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2023-09-18.

Qui ?

• S.E.R.S

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Alsace › Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-09-18	Avis de marché
2023-10-12	Informations complémentaires

Avis de marché (2023-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: OP6972
Brève description:

la présente opération porte sur la réalisation d'un ensemble de travaux pour la construction de : - trois classes maternelles, - trois classes élémentaires, - une restauration maternelle et élémentaire, - un périscolaire, - une salle multi-activités transformable ensuite en deux salles de classe - et des aménagements extérieurs

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de construction 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Installation de cloisons 📦
Carrelages 📦
Revêtements de sol 📦
Travaux de peinture 📦
Électricité 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux d'installations sanitaires 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: s.e.r.s
Adresse postale: commune d'oberhausbergen s/c sers _ 10 rue Oberlin
Code postal: 67070
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: https://sers.eu/appels-offres/ 🌏
Courrier électronique: sers@sers.eu 📧
Téléphone: +33 388378888 📞
URL des documents: https://sers.eu/appels-offres/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/entreprise/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-18 📅
Date limite de soumission: 2023-10-19 📅
Date de publication: 2023-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 183-573120
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires

les lots 01, 06, 15 et 20 comportent des tranches optionnelles. Les candidats sont invités à se reporté au cahier des charges. Les variantes ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente opération porte sur la réalisation d'un ensemble de travaux pour la construction de :

- trois classes maternelles,

- trois classes élémentaires,

- une restauration maternelle et élémentaire,

- un périscolaire,

- une salle multi-activités transformable ensuite en deux salles de classe

- et des aménagements extérieurs

Valeur totale estimée: 1 EUR 💰
Intitulé du lot: terrassements - vRD
Numéro du lot: 01
Brève description: les candidats sont invités à se reporter au cahier des charges
Valeur estimée hors TVA: 1 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: puits de captage et rejet
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: gros OEuvre - installations de chantier
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: charpente bois
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: echafaudages
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: etancheite
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: facades terre cuite
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: menuiseries exterieures bois - oCCULTATIONS
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: serrurerie - mETALLERIE
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: cloisons - dOUBLAGES - faux plafonds
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: menuiseries interieures - bardage bois
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: chapes - cARRELAGES
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: sols souples
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: peintures interieures exterieures - nETTOYAGES
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: electricite - pHOTOVOLTAIQUE
Numéro du lot: 15
Brève description: electricite - pHOTOVOLTAIQUE
Intitulé du lot: chauffage - vENTILATION - rAFRAICHISSEMENT
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: sanitaire
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: amenagements paysagers
Numéro du lot: 20

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

O Lettre de candidature Dc1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire Dc2 (ou équivalent) dûment complétée, et accompagnée

des documents qui y sont mentionnés ;

O Document Unique de Marché Européen (Dume) sous forme électronique ;

- Si le prestataire est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

- L'Attestation d'assurance " Responsabilité Civile " et décennale en cours de validité ;

- Les moyens humains et logistiques généraux dont dispose le soumissionnaire ;

- Les certificats de qualification : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;

- Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité équivalente, réalisées au cours des cinq dernières années. Les précisions suivantes apparaîtront : nom du Maître d'ouvrage, lieu de construction, coût des travaux, délai de réalisation, surface du projet et missions effectuées.

pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques, quel que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché (pour ce faire, il produira un engagement écrit du ou des opérateurs économiques).

l'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits.

Situation économique et financière: l'Ensemble des éléments demandés au titre de la candidature sont indiqués au RC

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Eric Hartweg, Directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://sers.eu/appels-offres/ 🌏
URL des documents: https://sers.eu/appels-offres/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les lots 01, 06, 15 et 20 comportent des tranches optionnelles. Les candidats sont invités à se reporté au cahier des charges.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la paix
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

les recours peuvent être introduits sur le fondement :

▪ Soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé précontractuel) ;

▪ Soit de l'article L 551-13 du Code de justice administrative dans les conditions de délais de l'article R 551-7 dudit code (référé contractuel) ;

▪ Soit de l'article R 421-1 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir) ;

▪ Soit de la jurisprudence du Conseil d'etat du 04 avril 2014 (" Département du Tarn-Et-Garonne " - no 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat.

Source: OJS 2023/S 183-573120 (2023-09-18)

Informations complémentaires (2023-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

a présente opération porte sur la réalisation d'un ensemble de travaux pour la construction de : - trois classes maternelles, - trois classes élémentaires, - une restauration maternelle et élémentaire, - un périscolaire, - une salle multi-activités transformable ensuite en deux salles de classe - et des aménagements extérieurs

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-12 📅
Date limite de soumission: 2023-10-23 📅
Date de publication: 2023-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 200-627312
Se réfère à l'avis: 2023/S 183-573120
Numéro JO-S: 200
Informations complémentaires

la date limite de réception des offres est repoussée au 23/10/2023 à 12h00. La date des modalités d'ouverture des offres est repoussée au 23/10/2023 à 14h00

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

a présente opération porte sur la réalisation d'un ensemble de travaux pour la construction de :

Source: OJS 2023/S 200-627312 (2023-10-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)