assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18

Ville de Versailles

objet du contrat : Assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18acheteur : Mairie de VersaillesType de contrat : Marché sans minimum et maximum mono-attributaire de servicesstructure : Lot uniquelieu d'exécution : Ville de VersaillesDuré :e De la notification à la validation de la dernière missiondéveloppement durable : Objectif environnementalpénalités de retard : Pénalité de 200 euro(s) par jour calendaire de retardvariation des prix : Révisables (formule), formule Pn = P0 x 0.15 + 0.85x(ing n /Ing 0)nature des prix : Prix mixtes

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-01-11. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-11.

Qui ?

• Ville de Versailles

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Études de faisabilité, service de conseil, analyse

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-12-11	Avis de marché

Avis de marché (2023-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Numéro de référence: Clb205-5
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 📦
Code CPV supplémentaire: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Versailles
Adresse postale: service des Marchés Publics, Rp 1144
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.achats.versailles.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@versailles.fr 📧
Téléphone: +33 130972839 📞
URL des documents: http://www.versailles.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.versailles.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-11 📅
Date limite de soumission: 2024-01-11 📅
Date de publication: 2023-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 242-761153
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.versailles.fr -Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteurle contrat porte sur les prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la requalification de la rue de la Porte de Buc aux abords de la gare Versailles Chantiers de la ligne 18.La forme retenue pour l'exécution du contrat est un marché mixte, c'est-à-dire composé d'un montant forfaitaire (cf. Dpgf) et d'une part à bons de commande avec un montant maximum mono-attributaire.Montant maximum sur la durée globale : 360 000 euro(s) Ht(Part forfaitaire et part à bons de commande).Le délai maximum pour l'ensemble des missions de la DPGF est de 3 ans à compter de l'ordre de service.Le mandataire du groupement devra être l'assistant à maitrise d'ouvrage

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 40 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 Avenue De Paris - rp 1144 78011 - versailles

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1), Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2)

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle: - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique, Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marchéles expertises attendues obligatoires et les membres du groupement seront les suivants : - assistance à maitrise d'ouvrage; - urbaniste; - paysagiste; - bet environnement; - bet Vrd; - bet circulation et - expert juridique

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Cohérence du prix
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21780646200016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.versailles.fr 🌏
URL des documents: http://www.versailles.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de Versailles
Adresse postale: 4 Avenue De Paris - rp 1144
Pays: Yvelines 🏙️
Adresse Internet: http://www.versailles.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Source: OJS 2023/S 242-761153 (2023-12-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification (>20)