accord-Cadre De Travaux Tous Corps D'État Pour L'Entretien, La Rénovation Et La Réparation Des Bâtiments Du Centre Hospitalier édouard Toulouse
Centre hospitalier Edouard Toulouse
la présente consultation a pour objet de désigner des prestataires chargés d'assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des bâtiments du Centre Hospitalier édouard Toulouse (ci-après " le Chet ")
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2023-11-27. L'appel d'offres a été publié le 2023-10-26.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Alpha Services
- • compagnie Meridionale D'Applications Thermiques Cmt
- • Falduto Bâtiment
- • le Poseur
- • SARL ETS MICHEL
- • SLVR
- • SNEF
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux d'installation de volets roulants
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de chantier
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-10-26 | Avis de marché |
| 2024-09-20 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2023-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: 23chetdst11
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation de volets roulants 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Serrurerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre Hospitalier Edouard Toulouse
Adresse postale: 118 chemin de Mimet
Code postal: 13917
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://www.ch-edouard-toulouse.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-26 📅
Date limite de soumission: 2023-11-27 📅
Date de publication: 2023-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 210-663808
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 38 800 000 EUR 💰
Intitulé du lot: maçonnerie
Numéro du lot: 1
Brève description: maçonnerie
Valeur estimée hors TVA: 6 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements:
Numéro du lot: 2
Brève description: peinture/Revêtements muraux intérieurs
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: menuiserie bois et vitrerie
Numéro du lot: 3
Brève description: menuiserie bois et vitrerie
Intitulé du lot: menuiserie Pvc/Alu et vitrerie
Numéro du lot: 4
Brève description: menuiserie Pvc/Alu et vitrerie
Intitulé du lot: cloisons/Doublage/Faux plafonds
Numéro du lot: 5
Brève description: cloisons/Doublage/Faux plafonds
Intitulé du lot: electricité Cfo/Cfa
Numéro du lot: 6
Brève description: electricité Cfo/Cfa
Intitulé du lot: stores et volets roulants
Numéro du lot: 7
Brève description: stores et volets roulants
Intitulé du lot: plomberie/Cvc
Numéro du lot: 8
Brève description: plomberie/Cvc
Intitulé du lot: sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description: sols souples
Valeur estimée hors TVA: 800 000 EUR 💰
Intitulé du lot: métallerie/Serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description: métallerie/Serrurerie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre Hospitalier Edouard Toulouse - 118, chemin de Mimet 13015 - marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-11-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: cellule des marchés du Chet
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26130007300010
Autre type de pouvoir adjudicateur: autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
URL des documents: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ch Edouard Toulouse : Cellule des marchés
Adresse postale: 118, chemin de Mimet
Code postal: 13015
Téléphone: +33 491969868 📞
Courrier électronique: cellule.marche@ch-edouard-toulouse.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 31, rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 210-663808 (2023-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: 23chetdst11
Brève description:
la présente consultation a pour objet de désigner des prestataires chargés d'assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des bâtiments du Centre Hospitalier édouard Toulouse (ci-après " le Chet ")
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation de volets roulants 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Serrurerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre Hospitalier Edouard Toulouse
Adresse postale: 118 chemin de Mimet
Code postal: 13917
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://www.ch-edouard-toulouse.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-26 📅
Date limite de soumission: 2023-11-27 📅
Date de publication: 2023-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 210-663808
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.ght13.fr/ -
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 38 800 000 EUR 💰
Intitulé du lot: maçonnerie
Numéro du lot: 1
Brève description: maçonnerie
Valeur estimée hors TVA: 6 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements:
l'Accord-Cadre est renouvelable par tacite reconduction par période de douze (12) mois dans la limite de trois (3) renouvellements.La durée totale de l'accord-cadre n'excèdera pas quatre (4) ans
Intitulé du lot: peinture/Revêtements muraux intérieurs
Numéro du lot: 2
Brève description: peinture/Revêtements muraux intérieurs
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: menuiserie bois et vitrerie
Numéro du lot: 3
Brève description: menuiserie bois et vitrerie
Intitulé du lot: menuiserie Pvc/Alu et vitrerie
Numéro du lot: 4
Brève description: menuiserie Pvc/Alu et vitrerie
Intitulé du lot: cloisons/Doublage/Faux plafonds
Numéro du lot: 5
Brève description: cloisons/Doublage/Faux plafonds
Intitulé du lot: electricité Cfo/Cfa
Numéro du lot: 6
Brève description: electricité Cfo/Cfa
Intitulé du lot: stores et volets roulants
Numéro du lot: 7
Brève description: stores et volets roulants
Intitulé du lot: plomberie/Cvc
Numéro du lot: 8
Brève description: plomberie/Cvc
Intitulé du lot: sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description: sols souples
Valeur estimée hors TVA: 800 000 EUR 💰
Intitulé du lot: métallerie/Serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description: métallerie/Serrurerie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre Hospitalier Edouard Toulouse - 118, chemin de Mimet 13015 - marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les éléments relatifs à la candidature sont décrits dans le règlement de la consultation
Situation économique et financière:
les éléments relatifs à la candidature sont décrits dans le règlement de la consultation
Capacité technique et professionnelle:
les éléments relatifs à la candidature sont décrits dans le règlement de la consultation
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-11-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: cellule des marchés du Chet
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26130007300010
Autre type de pouvoir adjudicateur: autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
URL des documents: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ch Edouard Toulouse : Cellule des marchés
Adresse postale: 118, chemin de Mimet
Code postal: 13015
Téléphone: +33 491969868 📞
Courrier électronique: cellule.marche@ch-edouard-toulouse.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 31, rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 210-663808 (2023-10-26)
Avis d'attribution de marché (2024-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Accord-cadre de travaux tous corps d'état pour l'entretien, la rénovation et la réparation des bâtiments du centre hospitalier édouard toulouse
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Valeur estimée hors TVA: 38 800 000 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 38 800 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maçonnerie
Description du marché: Maçonnerie
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Adresse postale: Ch Edouard Toulouse - 118 chemin de Mimet
Code postal: 13015
Ville: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône 🏙️
Autres informations sur le renouvellement:
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix ✅
Prix (pondération): 45
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Peinture/Revêtements muraux intérieurs
Description du marché: Peinture/Revêtements muraux intérieurs
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Menuiserie bois et vitrerie
Description du marché: Menuiserie bois et vitrerie
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Menuiserie PVC/Alu et vitrerie
Description du marché: Menuiserie PVC/Alu et vitrerie
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Cloisons/Doublage/Faux plafonds
Description du marché: Cloisons/Doublage/Faux plafonds
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Electricité CFO/CFA
Description du marché: Electricité CFO/CFA
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Stores et volets roulants
Description du marché: Stores et volets roulants
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de volets roulants 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Plomberie/CVC
Description du marché: Plomberie/CVC
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Sols souples
Description du marché: Sols souples
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Métallerie/Serrurerie
Description du marché: Métallerie/Serrurerie
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2024-03-11 📅
Titre: Maçonnerie
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre ✅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 6 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Falduto batiment
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 31 Bd Charles Moretti
Code postal: 13312
Commune postale: Marseille 14
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@falduto.fr 📧
Téléphone: 0491847740 📞
Nationalité du bénéficiaire effectif: France 🇫🇷
Taille de l’opérateur économique: Grande
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 4 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Slvr
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 415 Rue Claude Nicolas Ledoux
Code postal: 13290
Commune postale: Aix-En-Provence
Courrier électronique: slvr@wanadoo.fr 📧
Téléphone: 0442672067 📞
3️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Le poseur
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Rue Henri Coste
Code postal: 13140
Commune postale: Miramas
Courrier électronique: administratif@leposeur.fr 📧
Téléphone: 0782896335 📞
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Sarl ets michel
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Parc D''Activites
Code postal: 04510
Commune postale: Le Chaffaut Saint Jurson
Région: Alpes-de-Haute-Provence 🏙️
Courrier électronique: contact@sas-michel.fr 📧
Téléphone: 0492321780 📞
5️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Numéro d'enregistrement national:
6️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Snef
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 62 Bd Des Acieries
Code postal: 13010
Commune postale: Marseille 10
Courrier électronique: agence.tertiaire@snef.fr 📧
Téléphone: 0491615900 📞
7️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Numéro d'enregistrement national:
8️⃣
Numéro d'identification du lot:
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Compagnie meridionale d'applications thermiques cmt
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 135 rue Emilien Gautier
Commune postale: Aix En Provence
Courrier électronique: aocmt@cmtfrance.eu 📧
Téléphone: 0442028820 📞
9️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 800 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Alpha services
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 117 Tra De La Montre
Code postal: 13011
Commune postale: Marseille 11
Courrier électronique: bet-mbc@alpha-group.eu 📧
Téléphone: 0491808700 📞
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Numéro d'enregistrement national:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre hospitalier edouard toulouse
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 118 chemin de Mimet
Code postal: 13917
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: ACQUIER Thierry
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0491969868 📞
URL: https://www.ch-edouard-toulouse.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
Identifiant de l’avis antérieur: 663808-2023
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national:
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Téléphone: 0491134813 📞
Fax: 0491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Numéro d'enregistrement national:
Source: OJS 2024/S 186-572482 (2024-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Accord-cadre de travaux tous corps d'état pour l'entretien, la rénovation et la réparation des bâtiments du centre hospitalier édouard toulouse
Numéro de référence:
23CHETDST11
Brève description:
La présente consultation a pour objet de désigner des prestataires chargés d'assurer les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation des bâtiments du Centre Hospitalier Édouard Toulouse (ci-après « le CHET »)
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Valeur estimée hors TVA: 38 800 000 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 38 800 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
1
Titre: Maçonnerie
Description du marché: Maçonnerie
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Adresse postale: Ch Edouard Toulouse - 118 chemin de Mimet
Code postal: 13015
Ville: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône 🏙️
Autres informations sur le renouvellement:
L'accord-cadre est renouvelable par tacite reconduction par période de douze (12) mois dans la limite de trois (3) renouvellements.
La durée totale de l'accord-cadre n'excèdera pas quatre (4) ans
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix ✅
Prix (pondération): 45
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
2
Titre: Peinture/Revêtements muraux intérieurs
Description du marché: Peinture/Revêtements muraux intérieurs
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
3
Titre: Menuiserie bois et vitrerie
Description du marché: Menuiserie bois et vitrerie
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
4
Titre: Menuiserie PVC/Alu et vitrerie
Description du marché: Menuiserie PVC/Alu et vitrerie
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
5
Titre: Cloisons/Doublage/Faux plafonds
Description du marché: Cloisons/Doublage/Faux plafonds
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
6
Titre: Electricité CFO/CFA
Description du marché: Electricité CFO/CFA
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
7
Titre: Stores et volets roulants
Description du marché: Stores et volets roulants
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de volets roulants 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
8
Titre: Plomberie/CVC
Description du marché: Plomberie/CVC
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
9
Titre: Sols souples
Description du marché: Sols souples
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
10
Titre: Métallerie/Serrurerie
Description du marché: Métallerie/Serrurerie
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
240441
Date de conclusion du contrat: 2024-03-11 📅
Titre: Maçonnerie
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre ✅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 6 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
FALDUTO BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Nom et adresse du contractant
Nom: Falduto batiment
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-1-1
Adresse postale: 31 Bd Charles Moretti
Code postal: 13312
Commune postale: Marseille 14
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@falduto.fr 📧
Téléphone: 0491847740 📞
Nationalité du bénéficiaire effectif: France 🇫🇷
Taille de l’opérateur économique: Grande
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 4 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
SLVR
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: Slvr
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-2-1
Adresse postale: 415 Rue Claude Nicolas Ledoux
Code postal: 13290
Commune postale: Aix-En-Provence
Courrier électronique: slvr@wanadoo.fr 📧
Téléphone: 0442672067 📞
3️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Identifiant de l’offre:
LE POSEUR
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0003
Nom et adresse du contractant
Nom: Le poseur
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-3-1
Adresse postale: Rue Henri Coste
Code postal: 13140
Commune postale: Miramas
Courrier électronique: administratif@leposeur.fr 📧
Téléphone: 0782896335 📞
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Identifiant de l’offre:
SARL ETS MICHEL
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0004
Nom et adresse du contractant
Nom: Sarl ets michel
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-4-1
Adresse postale: Parc D''Activites
Code postal: 04510
Commune postale: Le Chaffaut Saint Jurson
Région: Alpes-de-Haute-Provence 🏙️
Courrier électronique: contact@sas-michel.fr 📧
Téléphone: 0492321780 📞
5️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0005
Nom et adresse du contractant
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-5-1
6️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Identifiant de l’offre:
SNEF
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0006
Nom et adresse du contractant
Nom: Snef
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-6-1
Adresse postale: 62 Bd Des Acieries
Code postal: 13010
Commune postale: Marseille 10
Courrier électronique: agence.tertiaire@snef.fr 📧
Téléphone: 0491615900 📞
7️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0007
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-7-1
8️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Identifiant de l’offre:
COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES CMT
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0008
Nom et adresse du contractant
Nom: Compagnie meridionale d'applications thermiques cmt
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-8-1
Adresse postale: 135 rue Emilien Gautier
Commune postale: Aix En Provence
Courrier électronique: aocmt@cmtfrance.eu 📧
Téléphone: 0442028820 📞
9️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 800 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
ALPHA SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0009
Nom et adresse du contractant
Nom: Alpha services
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-9-1
Adresse postale: 117 Tra De La Montre
Code postal: 13011
Commune postale: Marseille 11
Courrier électronique: bet-mbc@alpha-group.eu 📧
Téléphone: 0491808700 📞
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0010
Numéro d'enregistrement national:
1369930-1-10-1
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre hospitalier edouard toulouse
Numéro d'enregistrement national:
59562
Adresse postale: 118 chemin de Mimet
Code postal: 13917
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: ACQUIER Thierry
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0491969868 📞
URL: https://www.ch-edouard-toulouse.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.ght13.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
Identifiant de l’avis antérieur: 663808-2023
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national:
9E0FF938-AD44-0AA9-D33F7EC5FFF88393
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Téléphone: 0491134813 📞
Fax: 0491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Numéro d'enregistrement national:
9E0FF948-B288-8DB8-B6EB9DB10331AD83
Source: OJS 2024/S 186-572482 (2024-09-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)