Travaux de réhabilitation partielle et de mise en conformité au 1 rue Massenet à Strasbourg

Habitation Moderne

Travaux de réhabilitation partielle et de mise en conformité au 1 rue Massenet à Strasbourg. L'opération fait l'objet de 17 lots : 1 Démolition curage 2 Gros-oeuvre 3 Charpente 4 Couverture Zinguerie Étanchéité 5 Échafaudage Ravalement Pierre de taille 6 Menuiserie extérieure bois 7 Serrurerie Métallerie 8 Plâtrerie Isolation Faux-plafond 9 Menuiserie intérieure bois 10 Carrelage-Faïence 11 Peinture intérieure 12 Revêtement de sol Parquet 13 Ascenseur 14 Électricité Courants faibles & forts 15 Chauffage Ventilation Sanitaire 16 Aménagements extérieurs 17 Office (déménagement) Une visite obligatoire sera organisée par la maîtrise d'œuvre le mardi 27 janvier 2026 à 10h00, à l’adresse suivante : 1 rue Massenet à Strasbourg (directement sur site) devant le portail d’accès. Les candidats n’ayant pu participer à cette visite auront la possibilité de solliciter une nouvelle date, sur demande à adresser au chef de projet. Durée de visite : de 10h00 à 12h00 Numéro à contacter en cas de problème concernant la visite – 03 88 61 17 95.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-02-09. L'appel d'offres a été publié le 2026-01-15.

Qui ?

• Habitation Moderne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Alsace › Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-01-15	Avis de marché

Avis de marché (2026-01-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation partielle et de mise en conformité au 1 rue Massenet à Strasbourg
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 17
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 17

1️⃣
Titre: Lot 1 - Curage
Description du marché: Lot 1 - Curage
Produits/services: Travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bas-Rhin 🏙️
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Note technique. Note : 50 points • Méthodologie proposée pour exécuter les travaux – 30 points • Délai d'exécution pour le lot concerné conformément au planning joint à la présente consultation – 20 points - Délai d’exécution à renseigner dans l’acte d’engagement - 10 points Le planning indique un délai d’exécution pour chaque lot. Il est demandé ici de renseigner un délai égal ou inférieur à celui du planning. Tout délai supérieur à celui précisé au planning rendra l’offre irrégulière. La formule de notation qui sera appliquée est la suivante : = (Délai le plus bas / Délai de l’offre examinée) x pondération de référence - Argumentaire sur le délai d’exécution présenté dans le mémoire technique – 10 points
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Note environnementale et sociale de l’entreprise dans le cadre de l’exécution des travaux objets du marché. Note : 10 points • Démarche environnementale pour la réalisation des travaux relatifs à la présente consultation – 5 points • Démarche sociale pour la réalisation des travaux relatifs à la présente consultation – 5 points
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Titre: Lot 2 - Démolition - Gros-oeuvre
Description du marché: Lot 2 - Démolition - Gros-oeuvre
Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Titre: Lot 3 - Charpente
Description du marché: Lot 3 - Charpente
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Titre: Lot 4 - Couverture Zinguerie Etanchéité
Description du marché: Lot 4 - Couverture Zinguerie Etanchéité
Produits/services: Travaux de couverture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Titre: Lot 5 - Échafaudage Ravalement Pierre de taille
Description du marché: Lot 5 - Échafaudage Ravalement Pierre de taille
Produits/services: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Titre: Lot 6 - Menuiserie extérieure bois
Description du marché: Lot 6 - Menuiserie extérieure bois
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Titre: Lot 7 - Serrurerie Métallerie
Description du marché: Lot 7 - Serrurerie Métallerie
Produits/services: Travaux de construction spécialisés divers 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Titre: Lot 8 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond
Description du marché: Lot 8 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond
Produits/services: Travaux de plâtrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Titre: Lot 9 - Menuiserie intérieure bois
Description du marché: Lot 9 - Menuiserie intérieure bois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Titre: Lot 10 - Carrelage-Faïence
Description du marché: Lot 10 - Carrelage-Faïence
Produits/services: Carrelages 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Note technique. Note : 50 points • Méthodologie proposée pour exécuter les travaux - 30 points • Délai d'exécution pour le lot concerné conformément au planning joint à la présente consultation - 20 points - Délai d'exécution à renseigner dans l'acte d'engagement - 10 points Le planning indique un délai d'exécution pour chaque lot. Il est demandé ici de renseigner un délai égal ou inférieur à celui du planning. Tout délai supérieur à celui précisé au planning rendra l'offre irrégulière. La formule de notation qui sera appliquée est la suivante : = (Délai le plus bas / Délai de l'offre examinée) x pondération de référence - Argumentaire sur le délai d'exécution présenté dans le mémoire technique - 10 points
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Titre: Lot 11 - Peinture intérieure
Description du marché: Lot 11 - Peinture intérieure
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Titre: Lot 12 - Revêtement de sol - Parquet
Description du marché: Lot 12 - Revêtement de sol - Parquet
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Titre: Lot 13 - Ascenseur
Description du marché: Lot 13 - Ascenseur
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Titre: Lot 14 - Électricité Courants faibles & forts
Description du marché: Lot 14 - Électricité Courants faibles & forts
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Titre: Lot 15 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Description du marché: Lot 15 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Titre: Lot 16 - Aménagements extérieurs
Description du marché: Lot 16 - Aménagements extérieurs
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Titre: Lot 17 - Office (déménagement)
Description du marché: Lot 17 - Office (déménagement)
Produits/services: Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017
Description
Ville: Strasbourg

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Les marchés seront conclus avec les prestataires retenus à l'issue d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1 du code de la commande publique. Une phase de négociation est prévue en une ou plusieurs phases. Habitation Moderne aura la faculté d'engager ou non cette phase de négociation avec tout candidat ayant remis une offre. Dans l’hypothèse où les offres sont supérieures ou égales à 3, la négociation pourra être engagée avec au minimum les 3 candidats ayant remis la meilleure offre au vu des critères d’attribution indiqués au 6-2 du présent règlement.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-09 11:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Autorisée
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel général
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; A cet effet, le candidat peut uniquement remplir le tableau figurant dans le DC2 prérempli et joint au DCE.

Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. A cet effet, le candidat peut uniquement remplir le tableau figurant dans le DC2 prérempli et joint au DCE.

Critère de sélection: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Liste et brève description des règles et critères:

Copie des qualifications professionnelles du candidat dans le cadre de l’exécution des travaux objets de la consultation. A défaut, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des certificats de bonne exécution de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Habitation moderne
Numéro d'enregistrement national: 56850141500042
Adresse postale: Habitation moderne
24 ROUTE DE L HOPITAL
Code postal: 67027
Commune postale: Strasbourg cedex 1
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Habitation Moderne - Service Marchés
Courrier électronique: marches@habitationmoderne.org 📧
Téléphone: 0388325210 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://plateforme.alsacemarchespublics.eu 🌏
URL de participation: https://plateforme.alsacemarchespublics.eu 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement national: 176 700 052 00010
Adresse postale: 31 Avenue de la Paix Simone Veil
Code postal: 67070 CEDEX
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tastrasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: 03 88 21 23 23 📞
URL: https://strasbourg.tribunaladministratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 011-033886 (2026-01-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)