Voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et reprofilage du fossé du Marais (relance du lot 2 de la consultation 22059 - Construction d'une STEP à Haisnes)

Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

Cette consultation concerne un marché de travaux portant sur la voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et reprofilage du fossé du Marais (relance du lot 2 de la consultation 22059 - Construction d'une STEP à Haisnes). Le marché comprend une tranche optionnelle relative à la mise en place d'un parcours pédagogique. En cas de recouvrement ou non de la tranche dans le temps, la durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est fixée à six mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des prestations. Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée d'un mois. Le délai limite de notification de la tranche optionnelle est de 3 mois à compter de la date de début du délai d'exécution de la tranche ferme. Les candidats sont tenus de répondre impérativement à la solution de base, définie au cahier des clauses techniques particulières. Ils peuvent toutefois présenter une seule variante, dans la mesure du strict respect des prescriptions intangibles définies au cahier des clauses techniques particulières (voir article 2.3 du règlement de la consultation). La visite sur site est obligatoire, les modalités de participation à celle-ci sont décrites à l'article 6.3 du règlement de la consultation. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué la visite sera déclarée irrégulière.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-11-14. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-10-14 Avis de marché
Avis de marché (2025-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et reprofilage du fossé du Marais (relance du lot 2 de la consultation 22059 - Construction d'une STEP à Haisnes)
Numéro de référence: 25070
Brève description:
Cette consultation concerne un marché de travaux portant sur la voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et reprofilage du fossé du Marais (relance du lot 2 de la consultation 22059 - Construction d'une STEP à Haisnes). Le marché comprend une tranche optionnelle relative à la mise en place d'un parcours pédagogique. En cas de recouvrement ou non de la tranche dans le temps, la durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est fixée à six mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des prestations. Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée d'un mois. Le délai limite de notification de la tranche optionnelle est de 3 mois à compter de la date de début du délai d'exécution de la tranche ferme. Les candidats sont tenus de répondre impérativement à la solution de base, définie au cahier des clauses techniques particulières. Ils peuvent toutefois présenter une seule variante, dans la mesure du strict respect des prescriptions intangibles définies au cahier des clauses techniques particulières (voir article 2.3 du règlement de la consultation). La visite sur site est obligatoire, les modalités de participation à celle-ci sont décrites à l'article 6.3 du règlement de la consultation. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué la visite sera déclarée irrégulière.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'assainissement 📦
Description
Produits/services supplémentaires:
Adresse postale: STEP d'Haisnes et Fossé du Marais
Rue du Marais
Code postal: 62138
Ville: Haisnes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais 🏙️
Durée de l'accord: 6 mois
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Voir article 8.2 du règlement de la consultation
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
+ 2 de plus

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-14 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Concernant les documents à produire pour le dossier de candidature, voir article 6.1 du règlement de la consultation
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Numéro d'enregistrement national: 20007246000013
Adresse postale: 100 avenue de Londres
Code postal: 62400
Commune postale: Béthune
Région: Pas-de-Calais 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@bethunebruay.fr 📧
Téléphone: 0321615000 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 🌏
URL de participation: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540001900014
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Code postal: 54038
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr 📧
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hillaire
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 199-683079 (2025-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Hauts-de-France Nord-Pas de Calais Nord Pas-de-Calais Grand Est Lorraine Meurthe-et-Moselle
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Ouvrages annexes pour canalisations d'eau Travaux de construction de canalisations...