Travaux de réhabilitation de la piscine municipale des Vignes Benettes - Relance des lots infructueux ou sans suite : lots n°1 (divisé en 3 lots : lot n°1 « Curage - Démolition - Terrassement - Gros OEuvre - Charpente Métallique - Aménagements extérieurs - VRD », lot n°15 « Désamiantage et plomb » et lot n°16 « Revêtements de sols durs ») , n°11 « Appareil élévateur » et n°13 « Splashpad »

Ville du Pecq

La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de la piscine municipale des « Vignes Benettes » située 1 avenue du Pasteur Martin Luther King 78230 Le Pecq. Elle a pour objet la remise en concurrence, après infructuosité ou déclaration sans suite, en application de l'article R 2185-1 du code de la commande publique, lors d'une première consultation, des lots : N°1 « Travaux préparatoires - curage - démolition - désamiantage - terrassement - gros oeuvre - sols durs - VRD » (divisé dans la présente consultation en 3 lots : lot n°1 « Curage - Démolition - Terrassement - Gros OEuvre - Charpente Métallique - Aménagements extérieurs - VRD », lot n°15 « Désamiantage et plomb » et lot n°16 « Revêtements de sols durs ») - N°11 « Appareil élévateur » - N°13 « Splashpad ». La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-07-21. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-06-18 Avis de marché
Avis de marché (2025-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation de la piscine municipale des Vignes Benettes - Relance des lots infructueux ou sans suite : lots n°1 (divisé en 3 lots : lot n°1 « Curage - Démolition - Terrassement - Gros OEuvre - Charpente Métallique - Aménagements extérieurs - VRD », lot n°15 « Désamiantage et plomb » et lot n°16 « Revêtements de sols durs ») , n°11 « Appareil élévateur » et n°13 « Splashpad »
Numéro de référence: Travaux de réhabilitation - Piscine municipale des Vignes Benettes - Relance lots
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de la piscine municipale des « Vignes Benettes » située 1 avenue du Pasteur Martin Luther King 78230 Le Pecq. Elle a pour objet la remise en concurrence, après infructuosité ou déclaration sans suite, en application de l'article R 2185-1 du code de la commande publique, lors d'une première consultation, des lots : N°1 « Travaux préparatoires - curage - démolition - désamiantage - terrassement - gros oeuvre - sols durs - VRD » (divisé dans la présente consultation en 3 lots : lot n°1 « Curage - Démolition - Terrassement - Gros OEuvre - Charpente Métallique - Aménagements extérieurs - VRD », lot n°15 « Désamiantage et plomb » et lot n°16 « Revêtements de sols durs ») - N°11 « Appareil élévateur » - N°13 « Splashpad ». La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de piscines 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5

1️⃣
Titre: Lot 01 : Curage - démolition - terrassement - gros oeuvre - charpente métallique - aménagements extérieurs - VRD
Description du marché:
Curage - démolition - terrassement - gros oeuvre - charpente métallique - aménagements extérieurs - VRD
Informations complémentaires:
Les critères de jugement des offres figurent dans le réglement de consultation.Le marché public prendra effet à compter de sa notification et prendra fin à l'issue de la garantie de parfaitement achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché intervient lors de la levée de la dernière réserve. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (tout corps d'état) est de 18 mois y compris période de préparation de chantier. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.maximilien.fr Cette demande doit intervenir au plus tard le mercredi 9 juillet 2025 à 17h00. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification au plus tard le vendredi 11 juillet 2025. Pour le lot n°1, la visite du site est obligatoire (voir modalités dans le règlement de la consultation).
Afficher plus
Produits/services: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Produits/services supplémentaires:
Réseaux 📦
Adresse postale: 1 avenue du Pasteur Martin Luther King
Code postal: 78230
Ville: Le Pecq
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Durée de l'accord: 18 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Titre: Lot 11 : Appareils élévateur
Description du marché: Lot 11 : Appareils élévateur
Informations complémentaires:
Les critères de jugement des offres figurent dans le réglement de consultation.Le marché public prendra effet à compter de sa notification et prendra fin à l'issue de la garantie de parfaitement achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché intervient lors de la levée de la dernière réserve. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (tout corps d'état) est de 18 mois y compris période de préparation de chantier. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.maximilien.fr Cette demande doit intervenir au plus tard le mercredi 9 juillet 2025 à 17h00. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification au plus tard le vendredi 11 juillet 2025.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

3️⃣
Titre: Lot 13 : Splashpad
Description du marché: Lot 13 : Splashpad
Produits/services supplémentaires: Équipement de piscine 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

4️⃣
Titre: Lot 15 : Désamiantage et plomb
Description du marché: Lot 15 : Désamiantage et plomb
Informations complémentaires:
Les critères de jugement des offres figurent dans le réglement de consultation.Le marché public prendra effet à compter de sa notification et prendra fin à l'issue de la garantie de parfaitement achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché intervient lors de la levée de la dernière réserve. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (tout corps d'état) est de 18 mois y compris période de préparation de chantier. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.maximilien.fr Cette demande doit intervenir au plus tard le mercredi 9 juillet 2025 à 17h00. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification au plus tard le vendredi 11 juillet 2025. Pour le lot n°15, la visite du site est obligatoire (voir modalités dans le règlement de la consultation).
Afficher plus
Produits/services: Travaux de désamiantage 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

5️⃣
Titre: Lot 16 : Revêtements de sols durs
Description du marché: Lot 16 : Revêtements de sols durs
Produits/services: Carrelages 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de la piscine municipale des « Vignes Benettes ». Elle concerne uniquement les lots suivants : - n°1 : Travaux préparatoires - curage - démolition - désamiantage - terrassement - gros oeuvre -sols durs - VRD, déclaré infructueux, qui est divisé en 3 lots dans la présente procédure (lot n°1 « Curage - Démolition - Terrassement -Gros Oeuvre - Charpente Métallique - Aménagements extérieurs - VRD », lot n°15 « Désamiantage et plomb » et lot n°16 « Revêtements de sols durs ») - n°11 : Appareil élévateur, déclaré infructueux - et n°13 : Splashpad, déclaré sans suite, suite à une première mise en concurrence pour un motif ne résultant pas de l'infructuosité de la procédure.
Afficher plus
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-21 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8 mois
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Autorisée
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2025-07-09 17:00:00 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville du Pecq
Numéro d'enregistrement national: 21780481400010
Adresse postale: 13 bis quai Maurice Berteaux
Code postal: 78230
Commune postale: Le pecq
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: urba3@ville-lepecq.org 📧
Téléphone: 0130616634 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=a4m 🌏
URL de participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=a4m 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Une visite sur site est obligatoire pour le lot n°1 Curage - Démolition - Terrassement - Gros OEuvre - Charpente métallique - Aménagements extérieurs - VRD et pour le lot n°15 Désamiantage et Plomb, l'attestation de visite devra être jointe à l'Offre. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. La visite est facultative pour les autres lots. Ces visites auront lieu : le mercredi 25 juin 2025 à 14 H 00 et le mercredi 2 juillet 2025 à 14 H 00 en présence d'un représentant de la Maîtrise d'oeuvre et d'un représentant des Services Techniques. L'inscription aux visites se fait auprès des Services Techniques. Les candidats doivent prendre contact auprès de Maïtée EFTASSIOU au 01.30.61.66.34 pour s'inscrire à une des visites. Les candidats devront se rendre directement sur place le jour de la visite, munis de leur attestation de visite (jointe au dossier de consultation). L'établissement concerné par les travaux est situé au 1 avenue du Pasteur Martin Luther King - 78230 le Pecq.
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 17780005900012
Adresse postale: 56 Avenue de Saint Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal Administratif de Versailles
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: 0139205400 📞
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 117-399675 (2025-06-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Réseaux Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs Équipement minier, équipement pour... Machines et équipement pour la construction Équipement de construction