Travaux de construction d’une cuisine centrale

Commune de Talence

Travaux de construction d’une cuisine centrale

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2025-12-15. L'appel d'offres a été publié le 2025-11-12.

Qui ?

• Commune de Talence

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-11-12	Avis de marché

Avis de marché (2025-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d’une cuisine centrale
Numéro de référence: 26-11
Brève description:
“Travaux de construction d’une cuisine centrale”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 18
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 18

1️⃣
Description du marché:
“Fondations / Gros-OEuvre”
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation 📦
Lieu d'exécution: Gironde 🏙️
Durée de l'accord: 456 (DAY)
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l’offre (mémoire technique) : Dont Description des équipements et des matériaux 25% - Dont équipements (qualité et performance) 15% - Dont matériaux (qualité et performance) 10% Dont Méthodologie et moyens d’exécution 15% Dont Organisation du chantier et gestion des interfaces 15% Dont Performances environnementales et énergétiques du chantier 5%
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Description du marché:
“Charpente / Ossature Bois”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l’offre (mémoire technique) : ● Description des équipements et des matériaux 25% - Dont équipements (qualité et performance) 15% - Dont matériaux (qualité et performance) 10% ● Méthodologie et moyens d’exécution 15% ● Organisation du chantier et gestion des interfaces 15% ● Performances environnementales et énergétiques du chantier 5%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Description du marché:
“Etanchéité”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Description du marché:
“Menuiseries Extérieures”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Description du marché:
“Bardage bois”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Description du marché:
“Plâtrerie / Faux-plafonds”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Description du marché:
“Menuiseries Intérieures”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Description du marché:
“Carrelage / Faïence / Sol souple”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Description du marché:
“Résine”
Produits/services supplémentaires: Résines 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l’offre (mémoire technique) : 60% ● Description des équipements et des matériaux 25% - Dont équipements (qualité et performance) 15% - Dont matériaux (qualité et performance) 10% ● Méthodologie et moyens d’exécution 15% ● Organisation du chantier et gestion des interfaces 15% ● Performances environnementales et énergétiques du chantier 5%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Description du marché:
“Peinture”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Description du marché:
“Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Description du marché:
“Electricité CFO / CFA”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Description du marché:
“Serrurerie”
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Description du marché:
“Equipement de restauration / Cloisonnements isothermes”
Produits/services supplémentaires: Équipement de restauration 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Description du marché:
“Ascenseur”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Description du marché:
“Panneaux photovoltaïques”
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Description du marché:
“Espaces verts - Clôtures”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017

1️⃣8️⃣
Description du marché:
“Terrassement / VRD”
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-15 16:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Commune de Talence
Numéro d'enregistrement national: 21330522000013
Code postal: 33400
Commune postale: Talence
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: achatsmarches@talence.fr 📧
Téléphone: +33 556843462 📞
URL: https://talence.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/604273?orgAcronyme=a6d 🌏
URL de participation: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/604273?orgAcronyme=a6d 🌏

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Le délai d'exécution du marché est de 456 jours calendaires (dont période de préparation et période de congés payés) à compter de la date précisée au...”

Le délai d'exécution du marché est de 456 jours calendaires (dont période de préparation et période de congés payés) à compter de la date précisée au premier ordre de service. RETRAIT ELECTRONIQUE DU DOSSIER DE CONSULTATION ET ENVOI ELECTRONIQUE DES PLIS : Pour chaque étape de la procédure de la passation du marché, le candidat et soumissionnaire doit appliquer le même mode de transmission par voie électronique à l'ensemble des échanges avec le maître d’ouvrage. L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Les documents de la consultation sont mis à disposition de l’opérateur économique sur le profil d’acheteur https://demat-ampa.fr à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment de répondre de façon électronique aux consultations. Sans préjudice des dispositions relatives à la copie de sauvegarde : - Le soumissionnaire doit transmettre sa réponse par un envoi unique en une seule fois pour chaque lot - Si plusieurs réponses sont successivement transmises par un même soumissionnaire pour un même lot, seule est ouverte par le maître d’ouvrage la dernière réponse reçue pour le lot concerné dans le délai fixé pour la remise des offres. COMMUNICATIONS ET ECHANGES ELECTRONIQUES D'INFORMATIONS - MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE : Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés à tous les opérateurs économiques (ayant téléchargé le dossier de consultation correspondant en acceptant les conditions d’utilisation de la plate-forme : nom de la personne physique chargée du téléchargement et adresse électronique) par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’un opérateur économique en aient fait la demande par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard le 03/12/2025. Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée par la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le soumissionnaire devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Le candidat produit à l’appui de sa candidature : - Une lettre de candidature (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Les renseignements et documents justificatifs suivants, en application de l’article R. 2143-11 du code de la commande publique, aux fins d'appréciation : - de la capacité économique et financière : o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; o Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents. - des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché : - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Le maître d’ouvrage accepte que le candidat présente sa candidature (à titre individuel ou sous-traitance ou co-traitance) sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen électronique au format .xml joint au dossier de consultation (eDUME joint pré-renseigné). En cas de cotraitance, un formulaire distinct devra être fourni par chaque opérateur économique participant. Le candidat est autorisé à se limiter à indiquer dans le DUME qu’il dispose de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. L’opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. Le formulaire DC2 (joint au dossier de consultation) peut être utilisé par le candidat. Le maître d’ouvrage accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le maître d’ouvrage exige que le candidat joigne une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’il remet. Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve : - qui ont déjà été transmis au maître d’ouvrage lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables - que le maître d’ouvrage peut obtenir directement et gratuitement par le biais d’une base de données ou d'un espace de stockage numérique. Une visite non obligatoire sur site se déroulera dans les conditions fixées au règlement de la consultation. Pour l’exécution des lots 1, 5, 6, 11, 12, 17 et 18, l’opérateur économique qui soumissionne s’engage à réaliser une action d’insertion. Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: 17330005400025
Adresse postale: 9 rue Tastet
Code postal: 33063
Commune postale: Bordeaux Cedex
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 556993800 📞
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la...”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2025/S 220-757136 (2025-11-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés!)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Recherches connexes 🔍

Produits/services: Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Énergie solaire Panneaux solaires Modules solaires photovoltaïques Produits en cuir et textiles, matériaux... Produits en caoutchouc et en plastique Produits en plastique Résines Meubles (y compris les meubles de...