Travaux d'embellissement, de sécurisation et modernisation du boulevard de la Croisette- secteur évènementiel

Mairie de Cannes

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. le présent marché concerne des travaux de surfaces de l'embellissement de la Croisette Évènementielle . Le projet d'aménagement s'appuie sur différents volets : - La qualité des matériaux de surfaces, et notamment d'un revêtement en pierre naturelle rappelant les teintes de l'Estérel - La constitution d'une promenade botanique venant compléter les lignes dessinées par les palmiers et les pins existants d'une végétation luxuriante - D'une refonte des ambiances lumières permettant la définition d'espaces publics agréables et sécures - D'une gamme de mobilier urbain spécifique à la Croisette la fourniture des pierres naturelles et la fourniture des mâts d'éclairage font l'objet de marchés distincts

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-01-19. L'appel d'offres a été publié le 2025-11-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Mairie de Cannes

Qu'est-ce que c'est ?

• Mobilier routier › Équipement d'éclairage public
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers
• Travaux de revêtement divers › Installation de panneaux de signalisation › Installation de mobilier urbain
• Équipement de construction › Matériel d'irrigation

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-11-28	Avis de marché
2026-01-09	Avis de marché
2026-06-12	Avis d'attribution de marché
2026-06-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2025-11-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'embellissement, de sécurisation et modernisation du boulevard de la Croisette- secteur évènementiel
Numéro de référence: 20251077
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de revêtement divers 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: VRD, revêtements de sols, génie civil, mobilier de sûreté et signalisation
Description du marché: VRD, revêtements de sols, génie civil, mobilier de sûreté et signalisation
Informations complémentaires:

Le délai s'entend pour l'exécution des travaux sur site, hors période de préparation, période d'interruption de chantier et hors période de garantie. le délai d'exécution n'est pas continu et l'ordonnancement des travaux dans le temps pourra être décalé en fonction des contraintes de chantier, des nécessaires interruptions La date de début est donnée à titre indicatif

Produits/services supplémentaires: Travaux routiers 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: la Croisette
Code postal: 06400
Ville: Cannes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Durée de l'accord: 20 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-07-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Aménagement paysager, plantations et arrosage
Description du marché: Aménagement paysager, plantations et arrosage
Informations complémentaires:

le délai s'entend pour l'exécution des travaux sur site, hors période de préparation, période d'interruption et période de garantie le délai d'exécution n'est pas continu et l'ordonnancement des travaux dans le temps pourra être décalé en fonction des contraintes de chantier, des nécessaires interruptions et des périodes propices de plantation des différents sujets. La date de début est donnée à titre indicatif

Produits/services supplémentaires: Matériel d'irrigation 📦
Durée de l'accord: 8 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Éclairage et équipements électriques publics
Description du marché: Éclairage et équipements électriques publics
Informations complémentaires:

Le délai s'entend pour l'exécution des travaux sur site, hors période de préparation, période d'interruption et période de garantie le délai d'exécution n'est pas continu et l'ordonnancement des travaux dans le temps pourra être décalé en fonction des contraintes de chantier, des nécessaires interruptions. ce délai ne prend pas en compte la maintenance de l'éclairage provisoire dont le titulaire devra assurer des interventions si nécessaire pendant toute la durée du chantier La date de début est donnée à titre indicatif

Produits/services supplémentaires: Équipement d'éclairage public 📦
Durée de l'accord: 14 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Mobilier urbain et serrurerie
Description du marché: Mobilier urbain et serrurerie
Informations complémentaires:

Le délai s'entend pour l'exécution des travaux sur site, hors période de préparation, hors fabrication, période d'interruption et période de garantie le délai d'exécution n'est pas continu et l'ordonnancement des travaux dans le temps pourra être décalé en fonction des contraintes de chantier, des nécessaires interruptions ce délai ne comprend pas l'assistance que le titulaire devra au lot 3 pour la pose des ombrières pour lesquelles il devra être présent sur le chantier La date de début est donnée à titre indicatif

Produits/services supplémentaires: Installation de mobilier urbain 📦
Durée de l'accord: 4 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement divers 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-01-19 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-01-19 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Mairie de Cannes
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-01-19 12:00:00 📅
Lieu: Mairie de Cannes
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Sécurité de l'information
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants ou déclaration (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel général
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles avec Niveau minimum de capacité financière exigée (Ca, moyen annuel en euro Ht sur les 3 derniers exercices disponibles) Lots 1 :20 000 000 euros Ht

Critère de sélection: Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité
Liste et brève description des règles et critères:

qualification Fntp groupe 2: 2422 autres types de micropieux / qualification Fntp groupe 1: 11 31 ouvrage de technicité courante /qualification Fntp : groupe 2: 211 démolition par engins mécaniques/ qualification Fntp groupe 2 : 2321 terrassement courant en milieu urbain / qualification Fntp groupe 3: 3222 enrobés spéciaux / qualification Fntp groupe 3: 3431 béton de voirie sous circulation / qualification Fntp groupe 3: 346 pose de bordure et caniveaux / qualification Fntp groupe 3: 3451 pavés et dalles en pierre naturelle/ qualification Fntp groupe 5: 516 pose de canalisation gravitaire de toutes sections /qualification Fntp groupe 7 : 7276 réparation et réparation par armature passive additionnelle / qualification Fntp groupe 7 : 7252 étanchéité / Qualibat 1552 traitement de l'amiante

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Le règlement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement -Taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros - Les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel - Financement sur fonds propres, emprunt, subventions Avance selon les lots avec retenue de garantie

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Mairie de Cannes
Numéro d'enregistrement national: 55437
Adresse postale: Place Cornut Gentille
Cs 30140
Code postal: 06406
Commune postale: Cannes
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: adjudicateur Le Pouvoir
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0497064550 📞
Fax: 0497064540 📠
URL: http://www.cannes.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1746614 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1746614 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Une visite libre est préconisée conformément aux modalités décrites dans le règlement de la consultation. pour les lots 2 et 4 il est prévu la remise d'échantillon dans les conditions du Rc. La date de début du marché est donnée à titre indicatif. Le détail des sous critères de la valeur technique figure au règlement de la consultation

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national: EC51AC35-0230-010A-CEFE8985DAC36C5E
Adresse postale: 18 avenue des fleurs
Cs 611039
Code postal: 06050
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: 0489978600 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 232-799889 (2025-11-28)

Avis de marché (2026-01-09)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-02 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-02-02 14:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2026-02-02 14:00:00 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 56E9A091-005D-9895-E6BB51B753345694
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
56E9A0B1-B5BD-6005-3EEBD7947A8252B7

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: PROCEDURE
Nouvelle valeur
Texte:

Remise des offres: Au lieu du 19/01/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 02/02/2026 à 12h00 au plus tard.

Date d'ouverture des offres: Au lieu du 19/01/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 02/02/2026 à 14h00 au plus tard.

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 4f463921-c3bd-400a-987e-912012cc9be6-01
Source: OJS 2026/S 007-016824 (2026-01-09)

Avis d'attribution de marché (2026-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): 28 811 784 EUR 💰

Attribution du marché

1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025-1077
Date de conclusion du contrat: 2026-06-03 📅
Titre: Travaux d'embellissement, de sécurisation et modernisation du boulevard de la Croisette- secteur évènementiel
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 22 749 974 EUR 💰
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Informations sur la sous-traitance
La valeur de la sous-traitance est connue ✅
Description:

Travaux d'étanchéité et travaux de renforcement des encorbellements par lamelles carbones Pose en partie de revêtement en pierres

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 839 000 EUR 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter:

Travaux d'étanchéité et travaux de renforcement des encorbellements par lamelles carbones Pose en partie de revêtement en pierres

Le contrat est susceptible d'être sous-traité ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement RAZEL-BEC/AMTP/BROSIO TP/GARELLI TP/MB CONSTRUCTIONS/NICOLO SASU/TAMA SAS
Numéro d'enregistrement national: 1746614-1-1-1
Adresse postale: Cs 6640
Code postal: 06517
Commune postale: Carros
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Nationalité du bénéficiaire effectif: France 🇫🇷
Taille de l’opérateur économique: Grande

2️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 3026042.21 EUR 💰
Identifiant de l’offre: TEN-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement Travaux Et Entretien Paysage/SN POLITI/BOTANICA JARDINS SERVICES
Numéro d'enregistrement national: 1746614-1-2-1
Adresse postale: 2878 Rte De Malpasset
Code postal: 83370
Commune postale: Frejus
Région: Var 🏙️
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne

3️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 3035767.79 EUR 💰
Identifiant de l’offre: TEN-0003
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement SNEF/INEO
Numéro d'enregistrement national: 1746614-1-3-1
Adresse postale: 11 Chemin De La Glaciere
Code postal: 06200
Commune postale: Nice

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Date de conclusion des contrats pour les lots 01, 02 et 03: les contrats ont été signés le 28/05/2026. Les contrats sont consultables à la Direction des Achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous. Il s'agit de marchés ordinaires.

Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 5122AEF7-ADE2-5AE6-0D60ED15785B8720
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
5122AF26-912D-CB98-DABA6E93FBF7DC6D
Source: OJS 2026/S 113-407201 (2026-06-12)

Avis d'attribution de marché (2026-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): 2130409.2 EUR 💰

Attribution du marché
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Date de conclusion du contrat: 2026-06-19 📅
Titre: Mobilier urbain et serrurerie
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 2130409.2 EUR 💰
Informations sur la sous-traitance
Description: Fourniture mobilier urbain et serrurerie
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 1 748 372 EUR 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: Fourniture mobilier urbain et serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: Amtp
Numéro d'enregistrement national: 1746614-2-4-1
Adresse postale: 375 Avenue Jean Mermoz
Code postal: 06210
Commune postale: Mandelieu-La-Napoule

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Date de conclusion du contrat: le contrat a été signé le 18/06/2026. Le contrat est consultable à la Direction des Achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous. Il s'agit d'un marché ordinaire

Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 857D9FD2-D217-CCED-372F18F3AB2C84FF
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
857D9FE3-B7A8-81E4-54580640FAE977B1
Source: OJS 2026/S 120-434447 (2026-06-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)