TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT DESTINÉ À ABRITER LES ACTIVITÉS ACP, OP et CRB AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE

Centre Antoine Lacassagne

Le Centre Antoine Lacassagne, spécialisé dans la lutte contre le cancer et fortement implanté en région PACA, souhaite optimiser son positionnement en matière de recherche en lançant la réalisation d'une plateforme de biopathologie, dans le cadre d'un marché de travaux. Ce projet prévoit l'aménagement d'espaces dédiés, intégrant des équipements de haute technologie destinés à la recherche biomédicale. Cette future plateforme vise, par la mutualisation des moyens et des compétences, à doter les différentes équipes de recherche d'outils communs, performants et adaptés. Le regroupement des expertises sur un site spécifiquement conçu à cet effet permettra de renforcer l'intelligence collective et d'encourager l'innovation scientifique dans le domaine de la lutte contre le cancer.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-07-21. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-18.

Qui ?

• Centre Antoine Lacassagne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris
• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-06-18	Avis de marché

Avis de marché (2025-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT DESTINÉ À ABRITER LES ACTIVITÉS ACP, OP et CRB AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE
Numéro de référence: 251112
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 0
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 0

1️⃣
Identifiant interne: 251112-01
Titre: Démolition/cloisonnement/second oeuvre
Description du marché:

Le présent document a pour objet la description des ouvrages de dépose, démolition et ouvrages de second oeuvre au stade PRO-DCE pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.

Produits/services: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Qualité de l'approche technique du chantier
Qualité de la méthodologie
Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Qualité des mesures environnementales
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 251112-02
Titre: Serrurerie/Menuiserie Extérieure/Vitrages Intérieurs
Description du marché:

Le présent document a pour objet la description des ouvrages de serrurerie et de menuiseries extérieures au stade PRO-DCE pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice

Produits/services: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 251112-03
Titre: CVC/PLB/Fluides médicaux/paillasse
Description du marché:

Le présent document a pour objet la description des ouvrages de second-oeuvre au stade APS pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.

Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 251112-04
Titre: Cfo/cfa/ssi
Description du marché:

Le présent document a pour objet la description des ouvrages des installations courant fort et courant faible au stade AVP pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.

Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 251112-05
Titre: Pneumatique
Description du marché:

Le présent document a pour objet la description des installations de transport pneumatique au stade AVP pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice. Le programme comprend la fourniture et l'installation d'un nouveau réseaux de transport pneumatique Ø160 à cartouches, de même type que celui existant sur le site ou parfaitement compatible.

Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Description
Site principal ou lieu d'exécution:

Une visite collective et obligatoire sera organisée pour l'ensemble des lots, à des dates fixées par le pouvoir adjudicateur . Aucune question ne pourra être posée lors de la visite. Les opérateurs économiques souhaitant obtenir des précisions devront poser leurs questions via la plateforme Dematis, dans les délais impartis. Les dates et horaires des visites sont arrêtés en fonction des disponibilités du personnel du Centre Antoine Lacassagne et de l'exploitation du site. â Aucune autre visite ne pourra être organisée ultérieurement. Les entreprises ne s'étant pas présentées à la date convenue ne seront pas autorisées à soumissionner. Une seule visite est autorisée par société. En conséquence, une société ayant participé à la première date de visite ne pourra pas se présenter à la seconde.

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-21 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-07-21 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-07-21 14:00:00 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre antoine lacassagne
Numéro d'enregistrement national: 78259658900013
Adresse postale: 33, avenue de Valombrose
Code postal: 06189
Commune postale: NICE CEDEX 2
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: acheteurs@nice.unicancer.fr 📧
Téléphone: +33 492031675 📞
URL: https://www.unicancer.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://unicancer.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://unicancer.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10616_1101989.html 🌏
URL de participation: https://e-marchespublics.com/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17130111200289
Adresse postale: 3 Place du Palais de Justice
Code postal: 06000
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2025/S 117-401814 (2025-06-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)