Trambus T2 - Ouest extra rocade - Section RN24 - "Les 3 marches - Rocade RN136" - Travaux

Rennes métropole

La ligne de Trambus T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'est en ouest permettra de relier la ZI de Lorient à la Rigourdière à Cesson-Sévigné. Le présent marché concerne la portion de la ligne de Trambus T2 située sur la RN24 entre la Rocade RN136 et le secteur des 3 Marches, terminus du Trambus sur la commune de Vezin-le-Coquet. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-11-28. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-22.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-10-22 Avis de marché
Avis de marché (2025-10-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Trambus T2 - Ouest extra rocade - Section RN24 - "Les 3 marches - Rocade RN136" - Travaux
Numéro de référence: 25190038
Brève description:
La ligne de Trambus T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'est en ouest permettra de relier la ZI de Lorient à la Rigourdière à Cesson-Sévigné. Le présent marché concerne la portion de la ligne de Trambus T2 située sur la RN24 entre la Rocade RN136 et le secteur des 3 Marches, terminus du Trambus sur la commune de Vezin-le-Coquet. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de routes secondaires 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 1

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie
Description du marché: Le délai d'exécution est de 22 mois
Informations complémentaires:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Code postal: 35000
Ville: Rennes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine 🏙️
Durée de l'accord: 60 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-02 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Organisation de chantier en lien avec son environnement
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Performance environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Assainissement
Description du marché: Le délai d'exécution est de 5 mois
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication
Description du marché: Le délai d'exécution est de 6 mois
Informations complémentaires:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois et le délai d'approvisionnement de 15 semaines ne sont pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Espaces verts
Informations complémentaires:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois et le délai d'approvisionnement du matériel et des plantations de 1 mois ne sont pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-28 16:45:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-12-01 09:30:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Rennes
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Afficher plus
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-12-01 09:30:00 📅
Lieu: Rennes
Informations complémentaires:
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Afficher plus
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Nombre de cadres
Liste et brève description des règles et critères:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère de sélection: Inscription à un registre professionnel pertinent
Liste et brève description des règles et critères:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère de sélection: Outils, usines ou équipements techniques
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Inscription à un registre du commerce
Liste et brève description des règles et critères:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé, - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus
Critère de sélection: Références sur des services spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance avec obligation de constituer une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rennes Métropole
Numéro d'enregistrement national: 65042
Adresse postale: 4, avenue Henri Fréville
Cs 93111
Code postal: 35031
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: APPERE Nathalie
Courrier électronique: scp-commandepublique@rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: 0299866060 📞
URL: http://www.rennes-metropole.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le Dce peut être téléchargé gratuitement en se connectant sur la plate-forme régionale d'administration électronique Mégalis Bretagne à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh sous le numéro de référence suivante : 25190038. Les principaux postes par lot sont les suivants : - Pour le lot n°1 - Voirie : - 650 j mise à disposition d'un ensemble 1000 ml de séparateurs modulaires de voies béton classe B niveau T1 larg max 30 cm, - 650 j mise à disposition d'un ensemble de 18 atténuateurs de chocs pour Smv, - 6 900 m3 de terrassement, - 2 515 m3 fourniture et mise en oeuvre de granulats concassés 0/100, - 2 780 t de Eb14gb classe 4, - 1 650 t matériaux enrobés Eb10 Bbsg classe 3, - 1 540 t matériaux enrobés Eb10 Bbme classe 3, - 825 m² exécution de dallage en béton de ciment mince collé (Bcmc), - 920 m² de pavés de béton drainon 20x20x8 - Pour le lot n° 2 - Assainissement : - 310 ml de chemisage cana diam 200 mm, - 205 ml de chemisage cana diam 300 mm, - 225 ml de chemisage cana diam 400 mm, - 25 réhabilitation de regards. - Pour le lot n° 3 - éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication : - 1 700 ml réalisation d'une tranchée de 0,50 x 0,80m (trottoir), - 800 ml Réalisation d'une tranchée de 0,50 x 1,00m (chaussée), - 2 500 m² Fourniture et mise en oeuvre sable dans une tranchée, - 8 000 ml Fourniture et pose gaine Pvc ø 45 mm, - 33 unités Fourniture et pose d'une chambre de tirage modèle L1t, - 33 unités Fourniture de signal piéton R12 sonore, - 3 unités Fourniture et pose d'un contrôleur de feu 12 à 24 lignes - Pour le lot n° 4 - Espaces verts : - 1 Forfait - Installation, protection, sécurisation et repliement du chantier - 420 m3 décapage et stockage de terre en place de terre végétale (Horizon de surface) hors site avec transport sur une distance > a 5km - 410 m3 exécution mécanique des terrassements en déblai avec petits engins - 75 t chargement, transport et traitement des sols en installation de Stockage de Déchets Dangereux - 310 m3 réalisation fosse de plantation pour arbre de 2m3 sur espace vert minimum et de 8m3 sur surface minérale minimum et de 8m3 sur voirie avec mélange terre pierre minimum - 1 100 m² dressement et nivellement du fond de forme des surfaces d'enrochement - 3 210 m² décompactage mécanique de la terre en place - 3 210 m² régalage de la terre sur les zones plantées - 3 000 m² mise en forme mécanique de finition - 185 m3 fourniture et mise en place de terreau horticole sur une épaisseur de 6cm - 370 m3 fourniture et mise en place de compost - 1 149 m² fourniture et mise en oeuvre du géotextile anti contaminant sous enrochements et amas rocheux - 1 149m² fourniture et agencement d'enrochement type schiste mauve - sections de 40x40x40 à 60x60x60cm en bordures et têtes d'ilots - 3 079 m² fourniture et mise en place d'un paillage en copeaux de bois blancs pour plantation - 250 m3 fourniture et enfouissement sur les 10 premiers centimètres de sol de 7cm de Brf pour plantation - 39 unités fourniture et mise en place d'un tuteur en bois Ht 3,00m - 70 unités fourniture et mise en place d'un tuteurage bipode complet - 130 m² fourniture et mise en place d'une barrière anti-racinaire" - 36 arbres tige 12/14 - 34 arbres 16/18 - 39 cépées 200/250. Variante autorisée selon les modalités du règlement de consultation uniquement pour le lot n° 1 - Voirie. Pour les lots 2, 3 et 4, aucune variante n'est autorisée. La durée du marché est de 60 mois. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : - Pour le lot 1 - Voirie 321 - Assises de chaussées 3221 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3222 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3421 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3422 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3431 - Béton sous circulation motorisée 3451 - Pavés et dalles en pierre naturelle 3452 - Pavés et dalles en béton ou autres matériaux 346 - Pose de bordures et caniveaux 3712 - Mise en oeuvre de produits de marquage par moyens mécaniques sur routes à trafic Important 3721 - Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs délivrés par la Fntp ou références équivalentes - Pour le lot 2 - Assainissement 5143 - Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé (200m minimum) - Profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée ? 5,50m hors nappe phréatique 5221 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Rénovation continue par techniques multiples spécialisées, 5222 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Réparation ponctuelle en place 5241 - Réhabilitation de branchements sans tranchée - Rénovation sur canalisations sans pression délivrés par la Fntp ou références équivalentes - Pour le lot 3 - éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication éclairage public : - Tn2 (11 à 25 points lumineux par chantier) ou équivalent - Certificats de capacité de moins de 3 ans Signalisation tricolore : - Rt (Régulation de trafic) Télécom : - 681 - Pose de tube Pvc délivré par la Fntp ou référence équivalente - Pour le lot 4 - Espaces verts : P100 - Aménagements paysagers (confirmé) P130 - Entretien d'aménagements paysagers (confirmé)
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d'enregistrement national: 6BCD8D43-B25E-EE50-9CF12CCC1A9889B1
Adresse postale: 22
Mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Commune postale: Nantes
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Téléphone: 0253467983 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'enregistrement national: 6BCD8D32-F63A-D146-EBFAE45861D12721
Adresse postale: 3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien, Cs44416
Code postal: 35044
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0223212828 📞
Fax: 0299635684 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 204-699573 (2025-10-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique Bretagne Bretagne Ille-et-Vilaine Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de... Éclairage public Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager