Trambus Ligne T2 / Section Quais de Vilaine-Giratoire Rennes/Paris, la ligne T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'Est en Ouest

Rennes métropole

<br/>Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/><br/>

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-11-26. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-10-20 Avis de marché
Avis de marché (2025-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Trambus Ligne T2 / Section Quais de Vilaine-Giratoire Rennes/Paris, la ligne T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'Est en Ouest
Numéro de référence: 25190034
Brève description:
&lt;br/&gt;Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.&lt;br/&gt;Les prestations sont réglées par des prix unitaires.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de routes secondaires 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 1

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie
Description du marché: VOIRIE
Informations complémentaires:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 2 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution. Variante autorisée pour le lot n°1 : Voirie selon les modalités du règlement de consultation
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: Section Quais de Vilaine-Giratoire Rennes/Paris
Code postal: 35000
Ville: Rennes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2026-02-27 📅
Date de fin: 2031-02-27 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Organisation de chantier en lien avec son environnement
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Performance environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Assainissement
Description du marché: ASSAINISSEMENT
Informations complémentaires:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Éclairage public, signalisation lumineuse, réseaux télécom
Description du marché: ÉCLAIRAGE PUBLIC, SIGNALISATION LUMINEUSE, RÉSEAUX TÉLÉCOM
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Aménagements paysagers
Description du marché: AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-26 16:45:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-12-01 09:30:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Rennes
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2025-12-01 09:30:00 📅
Lieu: Rennes
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Nombre de cadres
Liste et brève description des règles et critères:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère de sélection: Inscription à un registre professionnel pertinent
Liste et brève description des règles et critères:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf. article 6.1 du réglement de consultation)
Critère de sélection: Outils, usines ou équipements techniques
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Critère de sélection: Inscription à un registre du commerce
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signédéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnelsdéclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rennes Métropole
Numéro d'enregistrement national: 65042
Adresse postale: 4, avenue Henri Fréville
Cs 93111
Code postal: 35031
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: APPERE Nathalie
Courrier électronique: scp-commandepublique@rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: 0299866060 📞
URL: http://www.rennes-metropole.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les principaux postes par lots sont les suivants : Lot n°1 voirie Terrassement pour encaissement chaussée, stationnement et trottoirs m³ 13 000,000 Fourniture et mise en oeuvre de pierre cassée 20/40 m³ 7 500,000 Fourniture et mise en oeuvre de Eb 14 Gb classe 4 t 3 000,000 Fourniture et mise en oeuvre de matériaux enrobés Eb10 Bbsg classe3 t 900,000 Fourniture et mise en oeuvre de matériaux enrobés Eb10 Bbme classe3 t 1 200,000 Exécution d'un dallage en Béton de Chaussée Mince Collé (Bcmc) ep:0.12m m² 2 800,000 Fourniture et pose de pavés en béton drainant de teinte gris-beige 10x30x8cm, 20x20x8cm et 30x20x8cm m² 3 040,000 Réalisation d'un revêtement en résine bicomposant m² 1 895,000 Lot n°2 : Assainissement - Réhabilitation de réseaux : 770ml (ø200/300/400mm) - Réhabilitation de regards : 25 unités - Terrassements généraux : 250m3 - Remplacement de tampons : 25 unités Lot n°3 : éclairage public, signalisation lumineuse, réseaux télécoms Fourniture et pose d'un kit retro fit sur luminaire Citysoul Csp431 équivalent à 100w Shpt u 26,000 Levage de candélabre 8 m u 44,000 Fourniture de candélabre Cc top 60mm H = 8m u 26,000 Exécution massif béton 0,80m u 65,000 Fourniture et pose d'une chambre de tirage modèle L1t u 42,000 Fourniture et mise en oeuvre sable dans une tranchée ml 1 435,000 Fourniture et mise en oeuvre Gb 0/14 ou 0/20 sur 20cm m² 552,500 Réalisation d'une tranchée de 0,50 x 0,80m (trottoir) ml 1 105,000 Lot n°4 : Aménagements paysagers Terrassement - Fosses de plantation d'arbres : 226 m3 Apport de terre substrat : 294,75 m3 Fourniture et pose de mobilier d'entourage de fosses d'arbres en acier autopatinable (5x3x0,85m) : 3 unités Fourniture et plantation d'arbres tiges et cépées : 87 unités Tuteurage : 87 unités Variante autorisée selon les modalités du règlement de consultation uniquement pour le lot n°1 : Voirie Pour les lots n°2, 3 et 4 aucune variante n'est autorisée. Durée du marché : 72 mois Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Lot N°1 : Voirie - 232 Travaux de terrassement courants - 2321 En milieu urbain - 341 Assises de chaussées - 342 Revêtements en matériaux enrobés - 3421 Enrobés classiques - 3422 Revêtement en matériaux d'enrobés spéciaux - 345 Pavés et dalles : - 3451 Pavés et dalles en pierre naturelle - 3452 en béton ou autres matériaux - 346 Pose de bordures et caniveaux - 362 Retraitements de couches de surface - 371 Mise en oeuvre de marquage routier pour signalisation horizontale - 3713 Mise en oeuvre par moyens mécaniques sur autres routes (Tc < 4) - 372 Pose de mobiliers urbains Délivrés par la Fntp ou références équivalentes Lot N°2 : Assainissement 51 Construction en tranchée de réseaux d'eau, d'assainissement : - 514 Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé (200 mètres minimum) - 5143 Profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée ? 5,50m hors nappe phréatique 52 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée : - 5221 Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Rénovation continue par techniques multiples spécialisées, - 5222 Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Réparation ponctuelle en place, - 5241 Réhabilitation de branchements sans tranchée - Rénovation sur canalisations sans pression, Délivrés par la Fntp ou références équivalentes Lot N°3 : éclairage Public, Signalisation Lumineuse, Réseaux Télécom - Tn3 (26 à 50 points lumineux par chantier) ou équivalent - Certificats de capacité de moins de 3 ans Signalisation tricolore : - Rt (Régulation de trafic) Telecom : - Pose de tube Pvc Indice Fntp 681 Délivrés par la Fntp ou références équivalentes Lot N°4 : Aménagements Paysagers - P100 : Aménagements paysagers confirmé - P130 : Entretien d'aménagements paysagers confirme - E140 : élagage confirmé - Qualibat 4411 : Serrurerie-métallerie technicité confirmée Délivrés par la Fntp ou référence équivalente
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d'enregistrement national: 0B6C3269-E142-FB2A-C7796AC23E185B32
Adresse postale: 22
Mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Commune postale: Nantes
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Téléphone: 0253467983 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'enregistrement national: 0B6C3231-D39B-E331-1709810C8ACC596D
Adresse postale: 3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien, Cs44416
Code postal: 35044
Commune postale: Rennes
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0223212828 📞
Fax: 0299635684 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 202-691423 (2025-10-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique Bretagne Bretagne Ille-et-Vilaine Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement