Réhabilitation de 245 logements de la résidence Watteau (avenue Pierre Koenig, allée François Rude) et de la résidence de La gare (avenue Paul Valéry) et résidentialisation de 195 logements de la résidence Watteau à Sarcelles (95200) (5 lots)

Val d'Oise Habitat

Les logements sont répartis sur 3 bâtiments distincts : Résidence de la Gare : Bâtiment 1-9 avenue Paul Valery : 50 logements, Résidence Watteau : Bâtiment 14-24 Avenue Pierre Koenig : 125 logements et Bâtiment 2-10 allée François Rude et 17&19 avenue Pierre Koenig : 70 logements. Le marché de travaux est allotis en 5 lots : Lot nº 1 : Travaux d'enveloppe (traitement des façades, étanchéité, menuiseries extérieures) Lot nº 2 : Travaux d'aménagements intérieurs (gros-oeuvre, carrelage, menuiseries intérieures, serrurerie, peintures et sols souples) Lot nº 3 : Travaux de ventilation - plomberie sanitaire - chauffage Lot nº 4 : Travaux d'électricité Lot nº 5 : Travaux de résidentialisation (Voirie Réseaux Divers, Plantations, Eclairages extérieurs). Ce lot ne concerne que la résidence Watteau. Des prestations supplémentaires éventuelles sont exigées : PSE 1 : LOT 1 Profil métallique encadrement des fenêtres (pour l'ensemble des baies) PSE 2 : LOT 1 Dispositifs anti-stationnement des pigeons PSE 3 : LOT 2 Pose de sol souple en WC et celliers des logements PSE 4 : LOT 5 Remplacement des réseaux horizontaux PSE 5 : LOT 4 Mise en conformité électrique des logements PSE 6 : LOT 5 Réfection totale des réseaux EU-EP enterrés

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-02-26. L'appel d'offres a été publié le 2025-01-24.

Qui ?

• Val d'Oise Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-01-24	Avis de marché

Avis de marché (2025-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réhabilitation de 245 logements de la résidence Watteau (avenue Pierre Koenig, allée François Rude) et de la résidence de La gare (avenue Paul Valéry) et résidentialisation de 195 logements de la résidence Watteau à Sarcelles (95200) (5 lots)
Numéro de référence: Réha WATTEAU
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Travaux d'enveloppe (traitement des façades, étanchéité, menuiseries extérieures)
Description du marché:

Travaux d'enveloppe (traitement des façades, étanchéité, menuiseries extérieures)

Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Durée de l'accord: 19 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-09-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Travaux d'aménagements intérieurs (gros-oeuvre, carrelage, menuiseries intérieures, serrurerie, peintures et sols souples)
Description du marché:

Travaux d'aménagements intérieurs (gros-oeuvre, carrelage, menuiseries intérieures, serrurerie, peintures et sols souples)

Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Travaux de ventilation - plomberie sanitaire - chauffage
Description du marché: Travaux de ventilation - plomberie sanitaire - chauffage
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Travaux d'électricité
Description du marché: Travaux d'électricité
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Travaux de résidentialisation (Voirie Réseaux Divers, Plantation, Eclairages extérieurs) Ce lot ne concerne que la résidence Watteau
Description du marché:

Travaux de résidentialisation (Voirie Réseaux Divers, Plantation, Eclairages extérieurs) Ce lot ne concerne que la résidence Watteau

Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Durée de l'accord: 12 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de remise en état 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-02-26 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-02-26 13:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): cergy-Pontoise
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 7 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-02-26 13:00:00 📅
Lieu: cergy-Pontoise
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Val d'oise habitat
Numéro d'enregistrement national: 68695
Adresse postale: 1 avenue de la Palette
Code postal: 95031
Commune postale: Cergy
Région: Val-d’Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: LEPLUS Séverine
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0134416464 📞
URL: https://www.valdoisehabitat.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1588829 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1588829 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Délai global d'exécution : 34 mois à compter de l'Os, compris prépa de chantier. Le délai d'exécution de chaque lot (Lot 1 : 19 mois ; Lot 2 : 19 mois ; Lot 3 : 19 mois ; Lot 4 : 19 mois ; Lot 5 : 12 mois) s'insère dans ce délai d'ensemble. A titre indicatif, démarrage de l'opération de travaux : septembre 2025. Le lot n°1 et le lot n°3 sont concernés par l'attribution d'une aide financière à l'insonorisation accordée par le groupe Aéroports de Paris, lesquels pourront être notifiés en amont des autres lots. L'Os de préparation de chantier sera émis à l'ensemble des lots à même date, toutefois une durée de 6 mois pourra s'être écoulée entre la notification et le lancement de cette phase de préparation de chantier pour ces 2 lots. Pour des raisons de technicité de l'opération, une visite sur site est obligatoire (cf. modalités dans le Rc). Paiement mensuel suivant avancement des travaux, prix révisables, délai de paiement : 30 jours, Fonds propres de l'Office, subventions Anru et éventuellement Adp. Groupement solidaire souhaité. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par l'ordre de service de préparation de chantier. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: F9965D80-DADA-76E0-1141CB05C3C1C0DD
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Région: Val-d’Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 018-054238 (2025-01-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (15)