Marché de Travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'immeuble Renoir à Lille

Lille métropole habitat

Marchés à tranches

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-10-08. L'appel d'offres a été publié le 2025-09-02.

Qui ?

• Lille métropole habitat

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
• Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
• Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
• Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture › Travaux d'extension de bâtiments
• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-09-02	Avis de marché

Avis de marché (2025-09-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de Travaux pour la réhabilitation et l'extension de l'immeuble Renoir à Lille
Numéro de référence: 25S0109
Brève description: Marchés à tranches
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'extension de bâtiments 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Gros oeuvre étendu
Description du marché: Travaux de Gros oeuvre étendu
Informations complémentaires:

Tranche ferme : Gros oeuvre étendu Tranche optionnelle 1 : Garde-corps autour des planchers techniques pour antennistes Tranche optionnelle 2 : Habillage autour des installations d'antennes

Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Code postal: 59200
Ville: Tourcoing
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 27 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-22 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Les options ainsi que les variantes seront communiquées lors de la phase offres
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Ascenseurs
Description du marché: Travaux d'installation d'Ascenseurs
Informations complémentaires:

Tranche ferme : Ascenseurs Tranche optionnelle 1 : Contrat de maintenance et d'exploitation à partir de la deuxième année sur une durée de 4 ans

Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Electricité
Description du marché: Travaux de fourniture et pose d'électricité
Informations complémentaires:

Tranche ferme : Electricité Tranche optionnelle 1 : Mise en oeuvre d'un contrôle d'accès sur les portillons et portails du périmètre résidentialisé Tranche optionnelle 2 : Contrat de maintenance et d'exploitation à partir de la deuxième année sur une durée de 4 ans

Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Plomberie / CVC
Description du marché: Travaux de Plomberie CVC
Informations complémentaires:

Tranche ferme : Plomberie Tranche optionnelle 1 : Contrat de maintenance et d'exploitation à partir de la deuxième année sur une durée de 4 ans

Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Aménagements extérieurs
Description du marché: Travaux d'aménagements extérieurs
Informations complémentaires:

Tranche ferme : Aménagements Tranche optionnelle 1 : Parking provisoire poste Vrd Tranche optionnelle 2 : Abri vélos poste Vrd

Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux d'extension de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-08 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

En application du code de la commande publique et du code du travail en son article L5132-1, le soumissionnaire devra s'engager dans l'exécution des prestations du marché, à réaliser une action professionnelle d'insertion tendant à la promotion de l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement national: 54964
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Code postal: 59200
Commune postale: Tourcoing
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BITTER Maxime
Courrier électronique: commande.publique@lmh.fr 📧
Téléphone: 0970249249 📞
URL: http://www.lmh.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1699321 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1699321 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 6BBE94AB-C2EE-9969-6195ADF81A339A49
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0320631300 📞
Fax: 0320631347 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 169-577129 (2025-09-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)