Marché de Travaux de réhabilitation énergétique de résidences du patrimoine de Côte d'Azur Habitat portant sur le Lot 2B

artelia

Dans le cadre de son Plan Stratégique Patrimonial 2023, Côte d'Azur Habitat a lancé une opération de réhabilitation énergétique portant sur 28 résidences réparties en deux lots géographiques sur le Département des Alpes Maritimes comme suit : - LOT 1 : Résidences sous gestion des agences d'Antibes, Carros, regroupant 14 résidences, et totalisant 243 logements, - LOT 2 : Résidences sous gestion des agences de Menton, Le Forum, Las Planas, regroupant 14 résidences, et totalisant 299 logements, redécomposé en 3 sous-lots géographiques dénommés LOT 2A, LOT 2B, LOT 2C. Le présent marché a pour objet des travaux de réhabilitation énergétique portant sur le LOT 2B, composé de 6 résidences (LA VIGNE HAUTE, L'ADRECH, LA POSTE, LE POUS, LE VILLAGE, LE CANTARON). La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières de chaque lot. Les interventions devront permettre à la fois un fonctionnement adapté aux besoins des locataires, mais également d'offrir un habitat de qualité et de proposer des logements vertueux sur le plan environnemental. Ces interventions qui se dérouleront en sites occupés, devront permettre à l'ensemble de ces résidences d'améliorer les étiquettes des Diagnostics de Performance Energétique (DPE). La finalité attendue étant l'obtention à minima de l'étiquette énergétique D, pour l'ensemble des résidences et des logements objets des travaux. Pour chaque lot, la durée globale d'exécution des travaux des 6 résidences sus visées est de 15 mois, période de préparation de deux mois inclus. Chaque résidence est considérée comme un ouvrage à part entière, et par conséquent aura son propre délai d'exécution distinct du délai global, et à ce titre fera l'objet d'une réception partielle au sens de l'article 42 du CCAG Travaux

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-07-21. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-16.

Qui ?

• artelia

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-06-16	Avis de marché

Avis de marché (2025-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de Travaux de réhabilitation énergétique de résidences du patrimoine de Côte d'Azur Habitat portant sur le Lot 2B
Numéro de référence: 2025_CAH_NICE_Tx2B
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de réfection 📦
Valeur estimée hors TVA: 3 865 970 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 6
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 6

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: LOT 1
Valeur estimée hors TVA: 1 660 000 EUR 💰
Description du marché: Installation de chantier - Ravalement de façade - Charpente-Couverture
Informations complémentaires:

Options techniques obligatoires à chiffrer : - Oto N°1 Residence La Vigne Haute (Lot 01 : Refection De La Facade Sud Et Des Pignons) : estimé à = 87 800 euro(s) Ht - Oto N°2 Residence Le Pous (Lot 01 : Pose Ite Façades Nord) : estimé à = 29 200 euro(s) Ht

Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Code postal: 06000
Ville: Nice
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Durée de l'accord: 15 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-09-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: LOT 2
Valeur estimée hors TVA: 600 000 EUR 💰
Description du marché: Etanchéité
Informations complémentaires: Il n'est pas prévu d'options
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: LOT 3
Valeur estimée hors TVA: 365 000 EUR 💰
Description du marché: Menuiseries extérieures ALU/PVC - Métallerie
Informations complémentaires:

Options techniques obligatoires à chiffrer : - Oto N°5 Residence Le Village (Lot 03 : Surcout Interventions Ss4 Depose Fenetres Parties Communes) : estimé à = 4 200 euro(s) Ht

Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: LOT 4
Valeur estimée hors TVA: 187 500 EUR 💰
Description du marché: Finitions : Carrelage - Faux-plafonds - Peinture
Informations complémentaires:

Options techniques obligatoires à chiffrer : - Oto N°6 Residence Le Pous (Lot 04 : Travaux De Finitions Des Parties Communes) : estimé à = 94 000 euro(s) Ht - Oto N°7 Residence La Vigne Haute (Lot 04 : Refection Des Sols Durs, Sols Pvc Et Faiences Des Parties Communes) : estimé à = 43 500 euro(s) Ht

Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: LOT 5
Valeur estimée hors TVA: 621 150 EUR 💰
Description du marché: Electricité BT et TBT
Informations complémentaires:

Options techniques obligatoires à chiffrer : - Oto N°8 Residence La Vigne Haute (Lot 05 : Surcout Interventions Ss4 Pour Le Poste B) : estimé à = 31 000 euro(s) Ht

Produits/services supplémentaires: Autres travaux d'installation électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: LOT 6
Valeur estimée hors TVA: 423 320 EUR 💰
Description du marché: Plomberie - Ventilation - Chauffage
Informations complémentaires:

Options techniques obligatoires à chiffrer : - Oto N°3 Residence La Vigne Haute (Lot 06 : Remplacement Des Radiateurs) : estimé à = Prix unitaire - Oto N°4 Residence L'Adrech (Lot 06 : Remplacement Des Radiateurs) : estimé à = Prix unitaire - Oto N°9 Residence La Vigne Haute (Lot 06 : Surcout Interventions Ss4 Pour Les Postes C.2, C.3.4 Et C.4) : estimé à = 14 000 euro(s) Ht - Oto N°10 Residence Le Village (Lot 06 : Remplacement Des Radiateurs) : estimé à = Prix unitaire

Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de réfection 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-21 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-07-22 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-07-22 15:00:00 📅
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Artelia
Numéro d'enregistrement national: 80741
Adresse postale: Agence de Nice - Bet Pluridisciplinaire
Immeuble Anis, 57 avenue Simone Veil
Code postal: 06200
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: ALZIARI Didier
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0493149053 📞
URL: https://www.arteliagroup.com/fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1664238 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1664238 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Le mandataire Artelia, en qualité de Maître d'ouvrage délégué, agit au nom et pour le compte de Côte d'azur Habitat conformément aux dispositions des articles L2422-5 à L2422-11 du Code de la Commande Publique

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national: BF2B0A6D-D497-A32F-ED94C2C6A71982F5
Adresse postale: 33, boulevard Franck Pilatte
Code postal: 06359
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: 0492041313 📞
Fax: 0493557831 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 115-393997 (2025-06-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (13)