Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « SEBASTIEN VAUBAN », géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien. Cet arrêt technique se décompose en 3 parties qui correspondent à 3 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique, lot 3 peinture. Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité. Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande. Les prestations se dérouleront du 09/03/2026 au 27/03/2026. Une période d'assèchement de 10 jours ouvrés, entrée et sortie de cale sèche, sera intégrée dans cette période. Le lieu d'exécution des travaux sera au Grand Port Maritime de Bordeaux, Bassin à flot à Bacalan, forme 1. Une visite est prévue pour les 3 lots le 1er Décembre 2025 à 08h30 à Blaye
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2025-12-22.
L'appel d'offres a été publié le 2025-11-18.
Avis de marché (2025-11-18) Objet Champ d'application du marché
Titre: Entretien annuel 2026 du navire Sébastien Vauban
Reference number: 2025-0365
Brève description:
“Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « SEBASTIEN VAUBAN », géré par la Direction des Transports Maritimes...”
Brève description
Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « SEBASTIEN VAUBAN », géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien.
Cet arrêt technique se décompose en 3 parties qui correspondent à 3 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique, lot 3 peinture.
Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité.
Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande.
Les prestations se dérouleront du 09/03/2026 au 27/03/2026. Une période d'assèchement de 10 jours ouvrés, entrée et sortie de cale sèche, sera intégrée dans cette période.
Le lieu d'exécution des travaux sera au Grand Port Maritime de Bordeaux, Bassin à flot à Bacalan, forme 1.
Une visite est prévue pour les 3 lots le 1er Décembre 2025 à 08h30 à Blaye
Afficher plus
Type de contrat: services
Produits/services: Services de réparation et d'entretien de bateaux📦
Valeur estimée hors TVA: 120 600 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Description du marché:
“Chaudronnerie”
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien de bateaux📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'application de revêtements anticorrosion📦
Produits/services supplémentaires: Services d'ingénierie mécanique📦
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-09 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouvel accord-cadre pour la réalisation de prestations similaires,...”
Description des options
Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouvel accord-cadre pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L 2122-1 et R 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat.
Les conditions d'exécution de ce nouveau contrat seront identiques à celles du présent contrat
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“Mécanique” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“Peinture” Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-22 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-12-23 09:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Principe de pondération de la valeur technique :
Lot 1 : Chaudronnerie
- Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété.
- Valeur...”
Principe de pondération de la valeur technique :
Lot 1 : Chaudronnerie
- Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété.
- Valeur technique : 40 %, à la lecture du mémoire technique, mentionnant la présentation et la description du mode opératoire des travaux.
Lot 2 : Mécanique
- Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété.
- Valeur technique : 40 %, à la lecture du mémoire technique, mentionnant la présentation et la description du mode opératoire des travaux.
Lot 3 : Peinture
- Valeur technique : 60 %, à la lecture du cadre de réponse dûment complété
Sous-critère 1 : Organisation générale du chantier présentant :
o L'adéquation des moyens humains mis en oeuvre : le nombre de personnes et leurs qualifications, note sur 20 points
o L'adéquation des moyens matériels utilisés pour chaque poste et la logistique du chantier, note sur 20 points
Sous-critère 2 : Organisation de la gestion des déchets, note sur 20 points
- Prix : 40 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: DE79BEFA-9B76-2F52-93665E7C73367664
Adresse postale: 9 rue Tastet
Code postal: 33063
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Téléphone: 0556993800📞
Fax: 0556243903 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 223-766933 (2025-11-18)
Avis de marché (2025-12-22) Objet Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 120 600 EUR 💰
Procédure Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-31 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-01-05 09:00:00 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: B7E6F3AC-BDC1-8C8B-13EB467D733AD1D5
Changements Nouvelle valeur
Texte:
“Remise des offres: Au lieu du 22/12/2025 à 16h00 au plus tard. Lire 31/12/2025 à 16h00 au plus tard.”
Texte:
“Date d'ouverture des offres: Au lieu du 23/12/2025 à 09h00 au plus tard. Lire 05/01/2026 à 09h00 au plus tard.”
Source: OJS 2025/S 247-858306 (2025-12-22)