Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « L'ESTUAIRE», géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien. Cet arrêt technique se décompose en 4 parties qui correspondent à 4 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique générale, lot 3 mécanique moteur et lot 4 peinture.Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité. Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande. Les prestations se dérouleront du 03/11/2025 au 20/11/2025. Une période de cale sèche de 12 jours ouvrés, entrée et sortie cale sèche incluses, sera intégrée dans cette période. Le lieu d'exécution des travaux sera CONCARNEAU Une visite facultative est prévue le : - 20/08/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour les lots 1-2 et 3- 31/07/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour le lot 4
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2025-09-05.
L'appel d'offres a été publié le 2025-07-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2025-07-16) Objet Champ d'application du marché
Titre: Entretien annuel 2025 du navire « L'ESTUAIRE »
Reference number: 2025-0265
Brève description:
“Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « L'ESTUAIRE», géré par la Direction des Transports Maritimes...”
Brève description
Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « L'ESTUAIRE», géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien.
Cet arrêt technique se décompose en 4 parties qui correspondent à 4 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique générale, lot 3 mécanique moteur et lot 4 peinture.Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité.
Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande.
Les prestations se dérouleront du 03/11/2025 au 20/11/2025. Une période de cale sèche de 12 jours ouvrés, entrée et sortie cale sèche incluses, sera intégrée dans cette période.
Le lieu d'exécution des travaux sera CONCARNEAU
Une visite facultative est prévue le :
- 20/08/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour les lots 1-2 et 3- 31/07/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour le lot 4
Afficher plus
Type de contrat: services
Produits/services: Services de réparation et d'entretien de bateaux📦
Valeur estimée hors TVA: 186 900 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4
1️⃣
Description du marché:
“Chaudronnerie”
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien de bateaux📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'application de revêtements anticorrosion📦
Produits/services supplémentaires: Services d'ingénierie mécanique📦
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-11-03 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouvel accord-cadre pour la réalisation de prestations similaires,...”
Description des options
Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouvel accord-cadre pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L 2122-1 et R 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat.
Les conditions d'exécution de ce nouveau contrat seront identiques à celles du présent contrat
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 80
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“Mécanique générale” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“Mécanique moteur” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Description du marché:
“Peinture” Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-05 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-08 10:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
“Principe de pondération de la valeur technique du lot n° 4 Peinture :
- Valeur technique : 60 %, à la lecture du cadre de réponse dûment complété
*...”
Principe de pondération de la valeur technique du lot n° 4 Peinture :
- Valeur technique : 60 %, à la lecture du cadre de réponse dûment complété
* Sous-critère 1 : Organisation générale du chantier présentant :
o L'adéquation des moyens humains mis en oeuvre : le nombre de personnes et leurs qualifications, note sur 20 points
o L'adéquation des moyens matériels utilisés pour chaque poste et la logistique du chantier, note sur 20 points
* Sous-critère 2 : Organisation de la gestion des déchets, note sur 20 points
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: BB2FE505-B975-77D6-956C6379997A1742
Adresse postale: 9 rue Tastet
Code postal: 33063
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Téléphone: 0556993800📞
Fax: 0556243903 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 135-469403 (2025-07-16)
Avis d'attribution de marché (2025-10-30) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « L'ESTUAIRE», géré par la Direction des Transports Maritimes...”
Brève description
Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « L'ESTUAIRE», géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien.
Cet arrêt technique se décompose en 4 parties qui correspondent à 4 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique générale, lot 3 mécanique moteur et lot 4 peinture.
Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité.
Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande.
Les prestations se dérouleront du 03/11/2025 au 20/11/2025. Une période de cale sèche de 12 jours ouvrés, entrée et sortie cale sèche incluses, sera intégrée dans cette période.
Le lieu d'exécution des travaux sera CONCARNEAU
Une visite facultative est prévue le :
- 20/08/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour les lots 1-2 et 3
- 31/07/2025 à 13h45 au Verdon (départ Royan 13h20) pour le lot 4
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 186 900 EUR 💰
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025-026501
Date de conclusion du contrat: 2025-10-07 📅
Titre: Lot n°1 Chaudronnerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 94 148 EUR 💰
Informations sur la sous-traitance
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 6 767 EUR 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter:
“Pose de protection temporaire de surface”
Le contrat est susceptible d'être sous-traité ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Piriou naval services
Numéro d'enregistrement national: 1681754-1-1-1
Adresse postale: Zne Ind Moros Rive Droite
Code postal: 29900
Commune postale: Concarneau
Région: Finistère🏙️
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 4 690 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Numéro d'enregistrement national: 1681754-1-2-1
3️⃣ Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 0
4️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 78 600 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Societe armoricaine d'entretien naval
Numéro d'enregistrement national: 1681754-1-4-1
Adresse postale: Zi Le Moros
“Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou...”
Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :
Département de la Gironde
Service de la Commande Publique
Immeuble Gironde
1 Esplanade Charles de Gaulle
Cs 71223
33074 Bordeaux Cedex
Tél 05 56 99 33 33
dgar-dasj-scp@gironde.fr
Afficher plus Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 1272631E-B8C6-0C8A-C5EC2E530D83462B
Source: OJS 2025/S 210-723584 (2025-10-30)