Avis de marché (2025-07-10) Objet Champ d'application du marché
Titre: DIJON METROPOLE - Installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking des employés des Ateliers André Gervais
Numéro de référence: 2025DMPA0252
Brève description:
“Installation d'ombrières photovoltaïques”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'installations électriques📦 Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Description du marché:
“Ombrières photovoltaïques”
Informations complémentaires:
“Ombrières photovoltaïques”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques📦
Produits/services supplémentaires: Installation solaire📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Lieu d'exécution: Côte-d’Or🏙️
Durée de l'accord: 18 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-10-15 📅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“VRD”
Informations complémentaires:
“Vrd”
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦 Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-08-29 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-08-29 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Le contrat est conclu pour une durée globale de 18 mois à compter de la notification du contrat.
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 12 mois à...”
Le contrat est conclu pour une durée globale de 18 mois à compter de la notification du contrat.
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 12 mois à compter de la notification du contrat. Le contrat prévoit une période de préparation de 30 jours à compter de la notification. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'enregistrement national: 7FD33BF3-BDF6-AD61-D878040CFA5AB5D2
Adresse postale: 22 rue d'Assas
Code postal: 21016
Commune postale: Dijon
Région: Côte-d’Or🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr📧
Téléphone: 0380739100📞
Fax: 0380733989 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice
Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis
d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de
celui-ci (articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- Recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4
avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis
d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 131-453397 (2025-07-10)