Confluences - Travaux de préfiguration de l'axe civique - Avignon 84000
spl grand avignon amenagement
Le projet consiste à assurer la préfiguration de l’axe civique, vériablec olonne vertébrale du coeur de quartier Confluences à Avignon. L’aménagement de l’axe civique se décompose en trois secteurs : A. La place de l’Europe: - Préservation des arbres existants et renforcement des aménagements paysagers - Suppression du stationnement et élargissement de la place de l’Europe - Suppression du dépose minute au niveau de la grille de la gare SNCF - Mise en valeur du Canal du Puy B. Le boulevard Pierre Boulle : - Mise à sens unique “sortant” (vers la rocade Charles de Gaulle) du boulevard Pierre Boulle - Aménagement d’une voie verte - Désimperméabilisation et végétalisation de l’espace, plantation d’alignements d’arbres - Suppression du stationnement - Création d’une entrée sur la rocade depuis le chemin de l’Aulanière, réservée aux bus C. L’aménagement d’espaces naturels existants - Rendre accessible les espaces naturels existants en les sécurisant et en les préservant.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2025-07-11.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage › Éclairage public
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts › Travaux d'aménagement paysager de jardins
- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de chantier
- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-07-11 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Confluences - Travaux de préfiguration de l'axe civique - Avignon 84000
Numéro de référence: PPP1RR-53/5033/2025/003
Brève description:
“Le projet consiste à assurer la préfiguration de l’axe civique, vériablec olonne vertébrale du coeur de quartier Confluences à Avignon. L’aménagement de...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Valeur estimée hors TVA: 2881140.98 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Description du marché:
“Le lot 1 portera notamment sur les réalisations suivantes (liste non exhaustive) : - Terrassements, Voirie, trottoirs - Revêtements, bordures béton -...”
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager 📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“Avignon”
Lieu d'exécution: Vaucluse 🏙️
Durée de l'accord: 6 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 35
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“Le lot 2 éclairage comprend notamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Les installations générales de chantier, - Les études...”
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Éclairage public 📦
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):Une prestation supplémentaire...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“Ce lot comprendnotamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Réalisation et remplissage de fosse de plantations - Plantations...”
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de jardins 📦
Durée de l'accord: 8 (MONTH)
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-10 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-10 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Avignon, 84000 Avignon
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SPL Grand Avignon Aménagement
Numéro d'enregistrement national: 90273830100016
Adresse postale: Espace COWOOL
Code postal: 84000
Commune postale: Avignon
Région: Gard 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: florence.verne-rey@grandavignonamenagement.fr 📧
Téléphone: +33 451208484 📞
URL: http://www.spl-grandavignon.e-marchespublics.com/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: https://www.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal judiciaire de Marseille”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 133-461332 (2025-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Confluences - Travaux de préfiguration de l'axe civique - Avignon 84000
Numéro de référence: PPP1RR-53/5033/2025/003
Brève description:
“Le projet consiste à assurer la préfiguration de l’axe civique, vériablec olonne vertébrale du coeur de quartier Confluences à Avignon. L’aménagement de...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Valeur estimée hors TVA: 2881140.98 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Description du marché:
“Le lot 1 portera notamment sur les réalisations suivantes (liste non exhaustive) : - Terrassements, Voirie, trottoirs - Revêtements, bordures béton -...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager 📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“Avignon”
Lieu d'exécution: Vaucluse 🏙️
Durée de l'accord: 6 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 35
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“Le lot 2 éclairage comprend notamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Les installations générales de chantier, - Les études...”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Éclairage public 📦
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):Une prestation supplémentaire...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“Ce lot comprendnotamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Réalisation et remplissage de fosse de plantations - Plantations...”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de jardins 📦
Durée de l'accord: 8 (MONTH)
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-10 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-10 17:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Avignon, 84000 Avignon
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SPL Grand Avignon Aménagement
Numéro d'enregistrement national: 90273830100016
Adresse postale: Espace COWOOL
Code postal: 84000
Commune postale: Avignon
Région: Gard 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: florence.verne-rey@grandavignonamenagement.fr 📧
Téléphone: +33 451208484 📞
URL: http://www.spl-grandavignon.e-marchespublics.com/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: https://www.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Vaucluse 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal judiciaire de Marseille”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 133-461332 (2025-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)