Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions

Département de la Sarthe

Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-06-03. L'appel d'offres a été publié le 2025-04-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-04-30 Avis de marché
Avis de marché (2025-04-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Numéro de référence: 25FT-ROU-3468-N
Brève description:
Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1641298
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: Barreau de liaison Rd33 / Vc114 entre l'A11 et la Rd323
Code postal: 72160
Ville: Connerre
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Sarthe 🏙️
Durée de l'accord: 180 jours
Durée de l'accord
Date de début: 2025-09-01 📅
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-06-03 11:30:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-06-03 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-06-03 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
Références sur des travaux spécifiés : La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé
Situation économique et financière
Autres exigences économiques ou financières : Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au Dce ou Dume pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Afficher plus
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2* du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire de promotion de l'emploi
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Département de la Sarthe
Numéro d'enregistrement national: 1644
Adresse postale: Hôtel du département
Place Aristide Briand
Code postal: 72072
Commune postale: Le Mans
Région: Sarthe 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: le Président
Courrier électronique: scp@cg72.fr 📧
Téléphone: 0243547266 📞
URL: http://www.sarthe.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1641298 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1641298 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Depuis le 1er octobre 2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module « Correspondre avec l'acheteur » de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service Juridique et Commande Publique au 02.43.54.72.66. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d'enregistrement national: 4CCEC1C7-D85D-E9DF-AD82676B87D77019
Adresse postale: Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso
Code postal: 44202
Commune postale: Nantes
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Téléphone: 0253467902 📞
URL: http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccra.htm 🌏
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 4CCEC1AE-0635-FC96-20870E70067DCC86
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Cs 24111
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0240994600 📞
Fax: 0240994658 📠
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: www.telerecours.fr
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 086-286422 (2025-04-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique Sarthe Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement