25TF03 - Travaux de démolition et de renforcement des dallages des 2 niveaux dans le cadre de la construction du groupe scolaire BOSSUT à Pontoise

Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

Le délai d'exécution est de 8 mois dont 2 mois pour la période de préparation de chantier. Une variante est exigée /!\ VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-01-30. L'appel d'offres a été publié le 2025-12-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage Construction Yvelines

Qui ?

• Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-12-19	Avis de marché
2026-04-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2025-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: 25TF03 - Travaux de démolition et de renforcement des dallages des 2 niveaux dans le cadre de la construction du groupe scolaire BOSSUT à Pontoise
Numéro de référence: 25TF03
Brève description:

Le délai d'exécution est de 8 mois dont 2 mois pour la période de préparation de chantier. Une variante est exigée /!\ VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1757695
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: L'opération se situe entre la rue du 1er Dragon, la rue de la Foire Saint Gautier, la rue des Arrangeons et le Mail de la Cavalerie sur la Commune de Pontoise
Code postal: 95000
Ville: Pontoise
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Val-d’Oise 🏙️
Durée de l'accord: 8 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-16 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide de la note méthodologique
Critère de qualité (pondération): 70
Prix ✅
Prix (pondération): 30
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-01-30 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-01-30 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2026-01-30 15:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Liste et brève description des règles et critères:

Attestation décennale nominative de chantier qui doit comporter les indications suivantes : - L'adresse et la nature du chantier - La nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré - La description des techniques utilisées

Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Liste des principales prestations concernant des travaux de démolition, reprise et renforcement de planchers en béton armé effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel général
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles

Critère de sélection: Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité
Liste et brève description des règles et critères:

Qualibat 2183 : Réparation d'ouvrages en béton armé ou équivalent Qualibat 1112 : Démolition d'ouvrages importants ou complexes ou équivalent Qualibat 1142 : Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée) ou équivalent Qualibat 2142 : Réparations en maçonnerie et en béton armé ou équivalent Qualibat 2212 : Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou équivalent Qualification 6323 : Carrelages - travaux d'étanchéité ou équivalent Qualification 6222 : Revêtements résilients Pvc (Technicité confirmée) ou équivalent

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 17952
Adresse postale: Parvis de la Prefecture
Cs 80309
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Région: Val-d’Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Le President
Courrier électronique: marches_publics@cergypontoise.fr 📧
Téléphone: 0134414243 📞
URL: http://www.cergypontoise.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.cergypontoise.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1757695 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1757695 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les caractéristiques du projet sont les suivantes : - Construction d'un bâtiment à R+1, d'une surface utile de l'ordre de 2130 m² comprenant principalement : - Une école maternelle (environ 615 m²) avec 5 salles de classe maternelle de 60 m², 2 salles de repos de 40m², une salle d'évolution de 130 m², une tisanerie, une buanderie, des locaux de rangement matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires - Une école élémentaire (environ 480 m²) avec 6 salles de classe élémentaire de 60 m², des locaux de rangement pour le matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires - Des locaux communs aux deux écoles (environ 420 m²) dont un hall d'accueil commun, une bibliothèque de 60m², une salle polyvalente de 120m², un bureau de direction, une salle des maîtres de 30 m², une infirmerie, des locaux pour le Rased, - Un accueil périscolaire (environ 170m²) avec un bureau de direction, une salle d'activités maternelle, une salle d'étude surveillées et des locaux de rangement - un pôle restauration (environ 275 m²) dont des espaces de restauration spécifiques pour les élèves de maternelle et d'élémentaire ainsi qu'un office de réchauffage d'une capacité de 220 repas, pour lequel l'ensemble des équipements seront fournis - un logement de type 4 pièces pour le gardien (environ 75m²) - un ensemble de locaux techniques et d'entretien, - un local deux roues, - Aménagements extérieurs comprenant : - deux cours de récréation séparées respectivement de 700 m ² et 800 m² chacune, comprenant un préau ouvert de 120 m² pour la maternelle et un préau de 150 m² pour l'école élémentaire, Après sa livraison, l'équipement sera rétrocédé à la commune de Pontoise qui en assurera la gestion et l'exploitation. Les travaux de construction du groupe scolaire ont démarré le 1er décembre 2022. Des fissures ont été observées dans les planchers bas et hauts et ont fait apparaître des malfaçons dans la réalisation initiale des dallages. La présente consultation concerne les travaux de renforcement des dallages de l'opération. /!\ Le mémoire technique devra compter au maximum 20 pages : recto / Corps de texte en Arial 12 / A4 portrait maximum, (hors Cv et référence de l'entreprise et hors fiches techniques)

Informations complémentaires

Les caractéristiques du projet sont les suivantes :
- Construction d'un bâtiment à R+1, d'une surface utile de l'ordre de 2130 m² comprenant principalement :
- Une école maternelle (environ 615 m²) avec 5 salles de classe maternelle de 60 m², 2 salles de repos de 40m², une salle d'évolution de 130 m², une tisanerie, une buanderie, des locaux de rangement matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires
- Une école élémentaire (environ 480 m²) avec 6 salles de classe élémentaire de 60 m², des locaux de rangement pour le matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires
- Des locaux communs aux deux écoles (environ 420 m²) dont un hall d'accueil commun, une bibliothèque de 60m², une salle polyvalente de 120m², un bureau de direction, une salle des maîtres de 30 m², une infirmerie, des locaux pour le Rased,
- Un accueil périscolaire (environ 170m²) avec un bureau de direction, une salle d'activités maternelle, une salle d'étude surveillées et des locaux de rangement
- un pôle restauration (environ 275 m²) dont des espaces de restauration spécifiques pour les élèves de maternelle et d'élémentaire ainsi qu'un office de réchauffage d'une capacité de 220 repas, pour lequel l'ensemble des équipements seront fournis
- un logement de type 4 pièces pour le gardien (environ 75m²)
- un ensemble de locaux techniques et d'entretien,
- un local deux roues,
- Aménagements extérieurs comprenant :
- deux cours de récréation séparées respectivement de 700 m ² et 800 m² chacune, comprenant un préau ouvert de 120 m² pour la maternelle et un préau de 150 m² pour l'école élémentaire,
Après sa livraison, l'équipement sera rétrocédé à la commune de Pontoise qui en assurera la gestion et l'exploitation.
Les travaux de construction du groupe scolaire ont démarré le 1er décembre 2022. Des fissures ont été observées dans les planchers bas et hauts et ont fait apparaître des malfaçons dans la réalisation initiale des dallages. La présente consultation concerne les travaux de renforcement des dallages de l'opération.
/!\ Le mémoire technique devra compter au maximum 20 pages : recto / Corps de texte en Arial 12 / A4 portrait maximum, (hors Cv et référence de l'entreprise et hors fiches techniques)

Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 2816D5B1-FD67-6A0C-486CBD74E1FD6E08
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Région: Val-d’Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du code de justice administrative) - Référé contractuel (article L551-13 et suivant du code de Justice administrative) - Recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 247-859246 (2025-12-19)

Avis d'attribution de marché (2026-04-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai d'exécution est de 8 mois dont 2 mois pour la période de préparation de chantier. Une variante est exigée /! VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE

Valeur totale du marché (hors TVA): 1 199 140 EUR 💰

Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Numéro de contrat: 25tf03
Date de conclusion du contrat: 2026-02-26 📅
Titre: 25tf03 - Travaux de démolition et de renforcement des dallages des 2 niveaux dans le cadre de la construction du groupe scolaire Bossut à Pontoise
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 1 199 140 EUR 💰
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage construction yvelines
Numéro d'enregistrement national: 1757695-1-0-1
Adresse postale: Av De La Mauldre
Code postal: 78680
Commune postale: Epone
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: etablissement.yvelines@eiffage.com 📧
Téléphone: 0130905010 📞
Nationalité du bénéficiaire effectif: France 🇫🇷
Taille de l’opérateur économique: Grande

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 71AEA258-014D-103B-9FF252061DB02788
Source: OJS 2026/S 070-246024 (2026-04-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)