Travaux de réhabilitation du bâtiment des Compresseurs au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange

com d'agglomération du Val de FENSCH

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-08-26. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-15.

Qui ?

• com d'agglomération du Val de FENSCH

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Lorraine › Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-07-15	Avis de marché
2024-07-30	Avis de marché

Avis de marché (2024-07-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du bâtiment des Compresseurs au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange
Numéro de référence: 2024-02-005
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Valeur estimée hors TVA: 4 830 342 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Démolitions non structurantes - curages - désamiantage
Valeur estimée hors TVA: 117 000 EUR 💰
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot concernent les travaux de démolitions non structurantes, de curage et de désamiantage relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la règlementation en vigueur.

Informations complémentaires:

Lieu d'exécution : Bâtiment Les Compresseurs - Parc du Haut Fourneau U4 - 1 rue du Jardin des Traces 57270 UCKANGE Le délai d'exécution propre au lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution. Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au CCAP.

Produits/services: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Durée de l'accord: 14 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-01 📅
Critères d'attribution
Critère:

1 Valeur technique 60 Sous critère 1 : Méthodologie 10 Organisation du chantier - Mesure d'hygiène et de sécurité des personnes - Procédés et méthode d'exécution envisagés pour les travaux Sous-critère 2 : Moyens humain et matériels 15 Organigramme des moyens humains et des compétences affectés au chantier - Moyens techniques et matériels utilisés sur site Sous-critère 3 : Matériaux / matériels proposés 20 Produits ou matériels proposés dans l'offre : l'entreprise donnera les marques et références des éléments principaux (et notamment performance énergétique et/ou environnemental) Sous-critère 4 : Gestion des déchets 15 Processus adopté pour la gestion et l'élimination des déchets de chantiers, SOGED (Le Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets) - Dispositions prises par l'entreprise concernant les économies d'énergie et le volet environnemental de manière générale 2 - Prix 40 Note offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) x pondération du critère prix

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Gros-oeuvre - reprise en sous-oeuvre - charpente métallique et bois
Valeur estimée hors TVA: 1 260 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot concernent les travaux de gros-oeuvre, reprise en sous-oeuvre, charpente métallique et bois, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la règlementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 430.000 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 830.000 eurosHT Ce lot comporte une prestation supplémentaire éventuelle (option) : * Réalisation d'une maquette BIM 3D du bâtiment existant

Informations complémentaires:

Ce lot est divisé en tranches : Tranche ferme - Clos couvert et Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs Ce lot comporte une prestation supplémentaire éventuelle (option) : Réalisation d'une maquette BIM 3D du bâtiment existant (estimation 35 500 eurosHT) Lieu d'exécution : Bâtiment Les Compresseurs - Parc du Haut Fourneau U4 - 1 rue du Jardin des Traces 57270 UCKANGE Le délai d'exécution propre au lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution. Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au CCAP.

Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires:

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦

Travaux de restructuration 📦

Critères d'attribution
Critère:

1 Valeur technique 60 Sous critère 1 Méthodologie 10 Organisation du chantier - Mesure d'hygiène et de sécurité des personnes - Procédés et méthode d'exécution envisagés pour les travaux Sous critère 2 Moyens humain et matériels 15 Organigramme des moyens humains et des compétences affectés au chantier - Moyens techniques et matériels utilisés sur site Sous critère 3 Matériaux / matériels proposés 15 Matériaux ou matériels proposés dans l'offre Sous critère 4 Gestion des déchets 10 Processus adopté pour la gestion et l'élimination des déchets de chantiers et SOGED Sous critère 5 Références similaires uniquement par les lots 02 G-O et 05 Serrurerie 10 Les entreprises retenues devront présenter dans leur mémoire technique une présentation détaillée d'au moins cinq chantiers de restauration d'édifices protégés au titre des monuments historiques en rapport avec la présente consultation 2 Prix 40 Note offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) x pondération du critère prix

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Voiries et réseaux divers
Valeur estimée hors TVA: 289 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux de voiries et réseaux divers relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Produits/services: Travaux de construction de routes d'accès 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Couverture - zinguerie
Valeur estimée hors TVA: 105 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot concernent les travaux de couverture et zinguerie, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la règlementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 51 000 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 54 000 eurosHT

Informations complémentaires:

Ce lot est divisé en tranches : Tranche ferme - Clos couvert et Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs Lieu d'exécution : Bâtiment Les Compresseurs - Parc du Haut Fourneau U4 - 1 rue du Jardin des Traces 57270 UCKANGE Le délai d'exécution propre au lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution. Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au CCAP.

Produits/services: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 05
Titre: Serrurerie - métallerie
Valeur estimée hors TVA: 542 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent les travaux de serrurerie et métallerie, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 397 000 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 145 000 eurosHT

Produits/services: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 06
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Valeur estimée hors TVA: 583 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent les travaux de menuiseries extérieures aluminium relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 503 000 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 80 000 eurosHT

Produits/services: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 09
Titre: Peintures - revêtements muraux, sols minces
Valeur estimée hors TVA: 300 000 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent les travaux de peinture, revêtement muraux et sols minces, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 33 000 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 267 000 eurosHT

Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Electricité
Valeur estimée hors TVA: 623 542 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux d'électricité relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 8 750 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 614 792 eurosHT

Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Produits/services supplémentaires:

Travaux d'équipement électrique 📦

Travaux de câblage et d'installations électriques 📦

Travaux de câblage électrique 📦

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Chauffage - ventilation - climatisation
Valeur estimée hors TVA: 854 200 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux de chauffage, ventilation et climatisation, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 4 200 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 850 000 eurosHT

Produits/services: Installations de chauffage 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Plomberie - sanitaire
Valeur estimée hors TVA: 156 600 EUR 💰
Description du marché:

Les prestations à la charge du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux de plomberie et sanitaire, relatifs à la réhabilitation du bâtiment des Compresseurs, ainsi que les interventions annexes et accessoires nécessaires à l'exécution complète et parfaite des ouvrages, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Ce lot est divisé en tranches : * Tranche ferme - Clos couvert - estimée à 600 eurosHT * Tranche optionnelle - Aménagements intérieurs - estimée à 156 000 eurosHT

Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:

Installations de chauffage 📦

Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦

Travaux d'équipement électrique 📦

+ 8 de plus

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦

Travaux de désamiantage 📦

Travaux de gros œuvre 📦

Travaux de peinture 📦

Travaux de plomberie 📦

Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-26 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-08-26 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Hayange
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):

L'opération vise à réhabiliter et reconvertir le bâtiment des Compresseurs de l'U4. L'ensemble immobilier est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 24 juillet 1987, par arrêté préfectoral n°87-SGAR-380. L'opération globale comporte 15 lots mais la présente consultation ne concerne que 10 lots. Le marché comporte deux tranches : - une tranche ferme pour les travaux relatifs au Clos-couvert - une tranche optionnelle pour les travaux d'aménagements intérieurs. Présente consultation : Dans le cadre de l'opération, la présente consultation ne concerne que les lots suivants : - Lot 01 Démolitions non structurantes - curages - désamiantage - Lot 02 Gros-oeuvre - reprise en sous-oeuvre - charpente métallique et bois - Lot 03 Voiries et réseaux divers - Lot 04 Couverture - zinguerie - Lot 05 Serrurerie - métallerie - Lot 06 Menuiseries extérieures aluminium - Lot 09 Peintures - revêtements muraux, sols minces - Lot 11 Electricité - Lot 12 Chauffage - ventilation - climatisation - Lot 13 Plomberie - sanitaire Consultation ultérieure : Les lots suivants seront consultés ultérieurement, afin de caler le démarrage des travaux sur le démarrage des travaux des tranches optionnelles affermies : - Lot 07 plâtrerie - cloisons - faux-plafond - Lot 08 menuiserie intérieure - signalétiques - Lot 10 sols durs - chapes - carrelage - faïence - Lot 14 cloisons amovibles - Lot 15 ascenseur Visite : Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, pour répondre au marché. Les modalités de visite sont définies au règlement de la consultation. Clause d'insertion sociale : Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au présent CCAP. Estimations : - La présente consultation est estimée à 4 830 342 eurosHT dont : Tranche ferme : 1 833 550 eurosHT Tranche optionnelle : 2 996 792 eurosHT - L'opération globale (15 lots) est estimée à 6 036 742 eurosHT - Les lots consultés ultérieurement sont estimée à 1 206 400 eurosHT.

Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture)

L'opération vise à réhabiliter et reconvertir le bâtiment des Compresseurs de l'U4. L'ensemble immobilier est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 24 juillet 1987, par arrêté préfectoral n°87-SGAR-380.

L'opération globale comporte 15 lots mais la présente consultation ne concerne que 10 lots.
Le marché comporte deux tranches :
- une tranche ferme pour les travaux relatifs au Clos-couvert
- une tranche optionnelle pour les travaux d'aménagements intérieurs.

Présente consultation :
Dans le cadre de l'opération, la présente consultation ne concerne que les lots suivants :
- Lot 01 Démolitions non structurantes - curages - désamiantage
- Lot 02 Gros-oeuvre - reprise en sous-oeuvre - charpente métallique et bois
- Lot 03 Voiries et réseaux divers
- Lot 04 Couverture - zinguerie
- Lot 05 Serrurerie - métallerie
- Lot 06 Menuiseries extérieures aluminium
- Lot 09 Peintures - revêtements muraux, sols minces
- Lot 11 Electricité
- Lot 12 Chauffage - ventilation - climatisation
- Lot 13 Plomberie - sanitaire

Consultation ultérieure :
Les lots suivants seront consultés ultérieurement, afin de caler le démarrage des travaux sur le démarrage des travaux des tranches optionnelles affermies :
- Lot 07 plâtrerie - cloisons - faux-plafond
- Lot 08 menuiserie intérieure - signalétiques
- Lot 10 sols durs - chapes - carrelage - faïence
- Lot 14 cloisons amovibles
- Lot 15 ascenseur

Visite :
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, pour répondre au marché. Les modalités de visite sont définies au règlement de la consultation.

Clause d'insertion sociale :
Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au présent CCAP.

Estimations :
- La présente consultation est estimée à 4 830 342 eurosHT dont :
Tranche ferme : 1 833 550 eurosHT
Tranche optionnelle : 2 996 792 eurosHT
- L'opération globale (15 lots) est estimée à 6 036 742 eurosHT
- Les lots consultés ultérieurement sont estimée à 1 206 400 eurosHT.

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 90 jours
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2024-08-26 14:00:00 📅
Lieu: Hayange
Informations complémentaires:

Informations complémentaires

L'opération vise à réhabiliter et reconvertir le bâtiment des Compresseurs de l'U4. L'ensemble immobilier est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 24 juillet 1987, par arrêté préfectoral n°87-SGAR-380.

L'opération globale comporte 15 lots mais la présente consultation ne concerne que 10 lots.
Le marché comporte deux tranches :
- une tranche ferme pour les travaux relatifs au Clos-couvert
- une tranche optionnelle pour les travaux d'aménagements intérieurs.

Présente consultation :
Dans le cadre de l'opération, la présente consultation ne concerne que les lots suivants :
- Lot 01 Démolitions non structurantes - curages - désamiantage
- Lot 02 Gros-oeuvre - reprise en sous-oeuvre - charpente métallique et bois
- Lot 03 Voiries et réseaux divers
- Lot 04 Couverture - zinguerie
- Lot 05 Serrurerie - métallerie
- Lot 06 Menuiseries extérieures aluminium
- Lot 09 Peintures - revêtements muraux, sols minces
- Lot 11 Electricité
- Lot 12 Chauffage - ventilation - climatisation
- Lot 13 Plomberie - sanitaire

Consultation ultérieure :
Les lots suivants seront consultés ultérieurement, afin de caler le démarrage des travaux sur le démarrage des travaux des tranches optionnelles affermies :
- Lot 07 plâtrerie - cloisons - faux-plafond
- Lot 08 menuiserie intérieure - signalétiques
- Lot 10 sols durs - chapes - carrelage - faïence
- Lot 14 cloisons amovibles
- Lot 15 ascenseur

Visite :
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, pour répondre au marché. Les modalités de visite sont définies au règlement de la consultation.

Clause d'insertion sociale :
Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sous forme d'heures d'insertion à réaliser est prévue pour tous les lots de la présente consultation. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser est annexé au présent CCAP.

Estimations :
- La présente consultation est estimée à 4 830 342 eurosHT dont :
Tranche ferme : 1 833 550 eurosHT
Tranche optionnelle : 2 996 792 eurosHT
- L'opération globale (15 lots) est estimée à 6 036 742 eurosHT
- Les lots consultés ultérieurement sont estimée à 1 206 400 eurosHT.

Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Description de la justification de la procédure:

La remise des plis par voie électronique est obligatoire, les plis papiers seront écartés sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde. Les candidats doivent transmettre leur candidature et leur offre par voie électronique sur le profil d'acheteur à l'adresse URL suivante : http://www.marchespublics-matec57.fr. Le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont précisés dans le règlement de la consultation. Les candidats qui recourent à un format autre que ceux listés dans le règlement de la consultation devront, sous peine d'irrecevabilité des candidatures concernées, mettre à la disposition de la personne publique les moyens de lire les documents en question. La règlementation ne fait plus obligation à l'opérateur économique de signer son offre lors du dépôts des plis.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

Chiffre d'affaires global sur les 3 dernières années: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle

Effectifs moyens pour chacune des 3 dernières années.: Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Description de l'outillage: Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.

Liste de travaux similaires: Une liste des travaux de nature similaire exécutés au cours des cinq dernières années (limitée à 10 opérations), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Qualification: Le candidat fournit les preuves des minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente.

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Se référer aux documents de la consultation

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Com d'Agglomération du Val de FENSCH
Numéro d'enregistrement national: 24570122200144
Adresse postale: 10 rue de Wendel
Code postal: 57705
Commune postale: Hayange
Région: Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande.publique@agglo-valdefensch.fr 📧
Téléphone: +33 382866181 📞
URL: https://agglo-valdefensch.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics-matec57.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://marchespublics-matec57.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement national: 17670005200010
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Code postal: 67070
Commune postale: Strasbourg
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
URL: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 138-428818 (2024-07-15)

Avis de marché (2024-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur estimée hors TVA: 4 830 342 EUR 💰
Description
117 000 EUR 💰
1 260 000 EUR 💰
289 000 EUR 💰
105 000 EUR 💰
542 000 EUR 💰
583 000 EUR 💰
300 000 EUR 💰
623 542 EUR 💰
854 200 EUR 💰
156 600 EUR 💰

Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-10 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-09-10 14:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-09-10 14:00:00 📅

Informations complémentaires
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Changements
Nouvelle valeur
Texte:

La date limite de réception des offres a été repoussée au 10 septembre 2024 à 12h00 : A l'article 5.1.12 Conditions du marché public - Date limite de réception des offres Au lieu de "26/08/2024 à 12:00", lire "10/09/2024 à 12:00" A l'article 2.1 Procédure - Description : Au lieu de "Dates des visites : - 1ère visite jeudi 25 juillet 2024 à 10h30 - 2ème visite mardi 30 juillet 2024 à 10h30", lire "Dates des visites : - 1ère visite jeudi 25 juillet 2024 à 10h30 - 2ème visite mardi 30 juillet 2024 à 10h30 - 3ème visite mercredi 21 août 2024 à 10h30 - 4ème visite mercredi 28 août 2024 à 10h30"

Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 588117ca-4975-4742-984d-bf7827a0867a-01
Source: OJS 2024/S 149-464680 (2024-07-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (10)