Restructuration de la piscine Altitude 500 (14 lots)

CA DU PAYS DE GRASSE

Restructuration de la piscine Altitude 500 (14 lots) - Démolition et désamiantage des locaux non conservés - Restructuration des locaux techniques existants et du grand bassin de 50m. - Création d'une halle avec bassins couverts - Création de locaux annexes piscine - Création d'un espace de restauration - Aménagement d'un parking de 79places VL+2 roues sur zone actuelle de stationnement - Ré aménagement d'un parvis d'accès avenue Honoré Lions - Réaménagement des espaces extérieurs de solarium du parc existant. Variantes autorisée uniquement pour le Lot 2 Prestation supplémentaire éventuelle lot 11 : PSE n°1 : Réalisation d'une aire de jeux d'eau extérieurs. Pour chacun des lots, le délai d'exécution court à compter de la notification de l'ordre de service n°1. Le délai d'exécution global des travaux est de 81 semaines. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant (cf. Planning) : Septembre 2024 : OS de préparation 25 mars 2026 : Réception Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif,

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-07-30. L'appel d'offres a été publié le 2024-06-21.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-06-21 Avis de marché
2024-07-12 Avis de marché
Avis de marché (2024-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Restructuration de la piscine Altitude 500 (14 lots)
Numéro de référence: Restructuration de la piscine Altitude 500 (14 lots)
Brève description:
Restructuration de la piscine Altitude 500 (14 lots) - Démolition et désamiantage des locaux non conservés - Restructuration des locaux techniques existants et du grand bassin de 50m. - Création d'une halle avec bassins couverts - Création de locaux annexes piscine - Création d'un espace de restauration - Aménagement d'un parking de 79places VL+2 roues sur zone actuelle de stationnement - Ré aménagement d'un parvis d'accès avenue Honoré Lions - Réaménagement des espaces extérieurs de solarium du parc existant. Variantes autorisée uniquement pour le Lot 2 Prestation supplémentaire éventuelle lot 11 : PSE n°1 : Réalisation d'une aire de jeux d'eau extérieurs. Pour chacun des lots, le délai d'exécution court à compter de la notification de l'ordre de service n°1. Le délai d'exécution global des travaux est de 81 semaines. Le calendrier prévisionnel global de l'opération est le suivant (cf. Planning) : Septembre 2024 : OS de préparation 25 mars 2026 : Réception Le démarrage du chantier est donné à titre indicatif,
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: Lot 02
Titre: Lot 02 : VRD - Clos couvert
Description du marché: Lot 02 : VRD - Clos couvert
Produits/services: Travaux de construction de piscines 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-20 📅
Date de fin: 2026-03-26 📅
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Pondéré à 60%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

2️⃣
Identifiant interne: Lot 03
Titre: Lot 03 : Bassin inox polymérisé
Description du marché: Cf. CCTP
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-01 📅
Date de fin: 2026-03-20 📅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

3️⃣
Identifiant interne: Lot 04
Titre: Lot 04 : Couverture thermique
Description du marché: CF.CCTP
Produits/services: Travaux d'isolation thermique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

4️⃣
Identifiant interne: Lot 05
Titre: Lot 05 : Menuiseries intérieure bois
Description du marché: Cf. CCTP.
Produits/services: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

5️⃣
Identifiant interne: LOT 06
Titre: LOT 06 : Cloisons - Faux plafonds
Produits/services: Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): pondéré à 40%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

6️⃣
Identifiant interne: LOT 07
Titre: LOT 07 : Plafond tendu
Produits/services: Mise en place de plafonds suspendus 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pondéré à 40%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

7️⃣
Identifiant interne: Lot 08
Titre: Lot 08 : Serrurerie
Produits/services: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

8️⃣
Identifiant interne: Lot 09
Titre: Lot 09 : Peintures
Description du marché: Cf .CCTP
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

9️⃣
Identifiant interne: Lot 10
Titre: Lot 10 : Casiers cabines
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: Lot 11
Titre: Lot 11 : Fluides
Produits/services: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: Lot 12
Titre: Lot 12 : Electricité -SSI
Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): noté sur 100 et pondéré à 60%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: Lot 13
Titre: Lot 13 : Ascenseurs
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: Lot 14
Titre: Lot 14 : Plantations et revêtements
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014
Description
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel : Articles L551-1 à L L551-4 du code de justice administrative. Référé contractuel : Articles L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Recours de plein contentieux : Articles R421 et suivants du code de justice administrative. Tribunal administratif de Nice 18 avenue des fleurs 06000 NICE
Afficher plus
Adresse postale: 45 avenue Honoré Lions
Code postal: 06130
Ville: Grasse
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Appel d'offres ouvert conformément aux articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande publique.
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-30 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
Cf. article 4.1 du Règlement de la consultation :Capacités techniques : Qualifications spécifiques suivant Qualibat ou autre équivalence.
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ca du pays de grasse
Numéro d'enregistrement national: 20003985700012
Adresse postale: Direction de la Commande Publique 57 AV PIERRE SEMARD
Code postal: 06130
Commune postale: Grasse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande@paysdegrasse.fr 📧
Téléphone: 0497052200 📞
URL: www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: www.marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le DCE est mis à disposition par voie électroniques sur : www.marches-securises.fr Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse Identifiant : CA-Pays-de-Grasse_06_20240621W2_01 Mode de règlement : mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Délai global maximum de paiement conforme à la législation en vigueur. Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir. Marché public de travaux traité à prix global et forfaitaire - Prix révisables mensuellement.
Afficher plus
Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 122-377032 (2024-06-21)
Avis de marché (2024-07-12)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-30 12:00:00 📅

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Les documents de marché ont été modifiés le ✅
Modifier la date des documents de marché: 2024-07-12 📅
Autres informations complémentaires
La date limite de remise des offres est fixée au 30 août 2024. 3.8 du Règlement de consultation Demande de renseignement Une réponse sera adressée au plus tard le 27 août 2024 aux candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s'être préalablement identifiés. 3.4.2 du Règlement de consultation Visite du site Une visite de site est conseillée et limitée jusqu'au 9 août 2024.
Afficher plus
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 1d389557-10ea-4431-9534-2c5290124e86-01
Source: OJS 2024/S 137-424326 (2024-07-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction...