-Le contrat court à compter de sa notification qui vaudra ordre de service de démarrage des prestations, jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait achèvement des marchés de travaux et la fin de la période de commissionnement (durée prévisionnelle de 86 mois). A titre indicatif, début de la mission de maitrise d'oeuvre prévue pour début 2025. Le contrat comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles définies au cahier des charges. Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 63 008 067 Euros H.T. A titre indicatif, les travaux sont prévus sur une durée de 44 mois (Hors GPA). L'objectif de mise en service complète et opérationnelle de l'intégralité du dépôt est fixé fin 1er semestre 2030
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-07-09.
L'appel d'offres a été publié le 2024-05-31.
Avis de marché (2024-05-31) Objet Champ d'application du marché
Titre: Mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement et l'extension d'un dépôt tram/bus
Numéro de référence: 2024-MOE-SMAG-0077
Brève description:
“-Le contrat court à compter de sa notification qui vaudra ordre de service de démarrage des prestations, jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait...”
Brève description
-Le contrat court à compter de sa notification qui vaudra ordre de service de démarrage des prestations, jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait achèvement des marchés de travaux et la fin de la période de commissionnement (durée prévisionnelle de 86 mois). A titre indicatif, début de la mission de maitrise d'oeuvre prévue pour début 2025.
Le contrat comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles définies au cahier des charges.
Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.
L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 63 008 067 Euros H.T. A titre indicatif, les travaux sont prévus sur une durée de 44 mois (Hors GPA). L'objectif de mise en service complète et opérationnelle de l'intégralité du dépôt est fixé fin 1er semestre 2030
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage📦
Valeur estimée hors TVA: 7 138 000 EUR 💰
Description
Description du marché:
“-Le contrat court à compter de sa notification qui vaudra ordre de service de démarrage des prestations, jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait...”
Description du marché
-Le contrat court à compter de sa notification qui vaudra ordre de service de démarrage des prestations, jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait achèvement des marchés de travaux et la fin de la période de commissionnement (durée prévisionnelle de 86 mois). A titre indicatif, début de la mission de maitrise d'oeuvre prévue pour début 2025.
Le contrat comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles définies au cahier des charges.
Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.
L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 63 008 067 Euros H.T. A titre indicatif, les travaux sont prévus sur une durée de 44 mois (Hors GPA). L'objectif de mise en service complète et opérationnelle de l'intégralité du dépôt est fixé fin 1er semestre 2030
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Il n'y a pas d'option au sens du droit français (prestations supplémentaires éventuelles -Pse)
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (au regard des sous critères énoncés dans le règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Développement durable (Cf. règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-09 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Se référer au Règlement de la Consultation” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Se référer au Règlement de la Consultation” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Se référer au Règlement de la Consultation” Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Groupement conjoint avec mandataire solidaire”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Inscription au budget du Smmag” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges”
“-La procédure est décomposée en deux phases distinctes : Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront...”
-La procédure est décomposée en deux phases distinctes : Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés puis une phase d'offre au terme de laquelle l'attributaire est choisi.
-Les candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études avec une compétence spécifique dans les domaines suivants : Architecture, Ingénierie de la qualité environnementale de la construction, Génie civil/Structure, Ingénierie des systèmes, Ingénierie photovoltaïque, Déconstruction et désamiantage, Thermique et Fluides, Economie de la construction, ingénierie acoustique, Système Sécurité Incendie (Ssi), Terrassement/Voiries et Réseaux Divers (Vrd)/Paysage, Ordonnancement Pilotage Coordination (Opc), Commissionnement, Réemploi/Economie circulaire.
-Sélection des candidats (phase candidature) effectuée en tenant compte des critères hiérarchisés suivants :
* Capacité professionnelle : qualité des références présentées pour chaque compétence au regard de l'ouvrage à réaliser dont notamment leur adéquation avec les objectifs et ambitions du projet
* Capacité technique : moyens humains quantitatifs et qualitatifs de l'équipe candidate
* Capacité économique et financière (moyens financiers)
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national: 580368
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Téléphone: 0476429000📞
Fax: 0476422269 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national: 580690
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Téléphone: 0476429000📞
Fax: 0476422269 📠 Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 106-326226 (2024-05-31)