Marché de Travaux pour la création d'une centrale de compression et de distribution GNV - Adaptation du remisage et de l'atelier de l'Unité de Transport Audibert à Lyon 8ème

SYTRAL Mobilités - TRANSPORT

Le site d'Audibert (UTA) a été identifié pour recevoir des véhicules alimentés au GNV.L'objectif est de réaliser les travaux pour permettre la conversion de ce site et donc l'alimentation des véhicules au gaz. Les travaux consistent à :Les travaux consistent donc à : - Construire le système d'avitaillement GNV : - centrale de compression, - système de distribution GNV à la place (charge lente) pour le remisage en extérieur - pistes de distribution rapide pour alimenter les bus qui seront remisés chargés en intérieur, - Réaliser le nouveau plan de remisage des véhicules - Modifier les espaces bâtis et non bâtis du site pour permettre l'intégration des systèmes de compression et distribution GNV, - Modifier l'atelier et ses équipements pour permettre l'entretien de la nouvelle typologie du parc de matériel roulant; Les travaux sont à mener sur un site maintenu en exploitation. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est de : 21 mois (y compris la période de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au : 17/02/2025

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-07-15. L'appel d'offres a été publié le 2024-06-24.

Qui ?

• SYTRAL Mobilités - TRANSPORT

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-06-24	Avis de marché

Avis de marché (2024-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de Travaux pour la création d'une centrale de compression et de distribution GNV - Adaptation du remisage et de l'atelier de l'Unité de Transport Audibert à Lyon 8ème
Numéro de référence: 23M0184
Brève description:
“Le site d'Audibert (UTA) a été identifié pour recevoir des véhicules alimentés au GNV.L'objectif est de réaliser les travaux pour permettre la conversion de...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 7

1️⃣
Description du marché:
“Ce lot ne fait pas l'objet d'une clause sociale. Aucune heures d'insertion n'est prévue. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution: Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 23 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-02-03 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Description du marché:
“Ce lot ne fait pas l'objet d'une clause sociale. Aucune heures d'insertion n'est prévue. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Description du marché:
“Une démarche de prise en compte des clauses sociales est prévue pour le lot 3. il s'agit de conclure en faveur de personne(s) éloignée(s) de l'emploi, un ou...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Description du marché:
“La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans la notice PRO du lot 4. Une démarche de prise en compte des clauses...”
Produits/services supplémentaires: Ossatures métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Description du marché:
“La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans la notice PRO du lot 7. Une démarche de prise en compte des clauses...”
Produits/services supplémentaires: Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Performance des équipements et systèmes proposés
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Description du marché:
“La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans la notice PRO du lot 8. Une démarche de prise en compte des clauses...”
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Description du marché:
“Une démarche de prise en compte des clauses sociales est prévue pour le lot 9. Il s'agit de conclure en faveur de personne(s) éloignée(s) de l'emploi, un ou...”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-15 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- La lettre de candidature (imprimé Dc1 ou document équivalent) permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un...”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant...”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (selon...”
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Les opérateurs économiques peuvent se présenter seuls ou en groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement, aucune forme juridique n'est imposée...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les ressources qui seront mobilisées pour financer les acquisitions sont constituées par les fonds propres de Sytral Mobilités dont le Siret est...”
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“SYTRAL Mobilités a décidé de mettre en oeuvre une action de promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle dans le cadre des présents marchés....”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
Numéro d'enregistrement national: 20009638600020
Adresse postale: 21 Boulevard Marius Vivier Merle
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr 📧
Téléphone: 0472845800 📞
Fax: 0478531284 📠
URL: http://www.sytral.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
Activité principale
Services de chemin de fer urbain (y compris léger), de tramway ou d'autobus
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1382003 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1382003 🌏

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Le Règlement de la consultation de la Phase Candidature apporte toutes les informations complémentaires au présent avis. Seules les entreprises retenues au...”

Le Règlement de la consultation de la Phase Candidature apporte toutes les informations complémentaires au présent avis.
Seules les entreprises retenues au stade de la candidature auront accès au Dce. Le Dce sera remis gratuitement. La consultation se déroulera comme suit :
- Candidature : (objet du présenta avis) : Les candidats remettront leur dossier de candidature en respectant les conditions prévues dans le présent règlement de consultation. L'acheteur examine les candidatures et désigne les candidats admis à soumissionner et leur adresse le dossier de consultation.
- Remise des offres : Les candidats admis à soumissionner recevront le lien de téléchargement du dossier de consultation et notamment le règlement de la consultation-Phase offre (précisions sur les modalités liées au jugement des offres et des négociations éventuelles).
- En cas de négociations, celles-ci pourront faire l'objet de phases successives définies dans le Rc. Néanmoins, le marché public pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation.
- Au terme des négociations, après classement des offres, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application des critères énoncés dans la consultation.
Il appartient au candidat de prouver par tous moyens sa capacité à répondre aux besoins du marché.
- Forme juridique imposée au groupement attributaire : Aucune forme juridique ne sera imposée par le Maître d'ouvrage pour la présentation des candidatures et/ou des offres.
L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur<
Une clause de garantie financière est prévue dans les documents de la consultation<
- Nombre maximum de reconductions : Sans objet
-Seuils minimaux exigés de capacité économique et financière :lot n°1 : Désamiantage - Décontamination du plomb : 2 M euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°2 : Vrd : 450 K euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°3: Génie Civil - Gros oeuvre 1,5 M euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°4 : Charpente métallique : 2 M euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°7 : Centrale de compression et distribution Gnv : 4,2 M euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°8 : Courants forts : 2 M euro(s) (Ca mini 2022)
lot n°9 : Courants faibles : 2,2 M euro(s) (Ca mini 2022)
-Seuils minimaux exigés de capacité technique et professionnelle :lot n°1 : Désamiantage - Décontamination du plombNiveau de qualification : Qualibat 1552 Ou Certification relative aux travaux de traitement de l'amiante pour les travaux exécutés en France délivrée par Afnor Certification, Ou Certification traitement de l'amiante délivrée par Global Certification Ou tout moyen de preuve équivalent décrit à l'article R4412-132 du code du travail. -
Effectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°2 : Vrd
Niveau de qualification : Fntp 3421 + Fntp 5144 ou tout moyen de preuve équivalent -
Effectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°3 : Génie Civil - Gros oeuvreNiveau de qualification : Qualibat 2112 ou tout moyen de preuve équivalentRéférences spécifiques - complémentaires à la qualification : Une référence significative minimum en réalisation d'un pont élévateur 3 vérins et son Génie civilEffectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°4 : Charpente métallique
Niveau de qualification : Qualibat 2412 ou tout moyen de preuve équivalent -
Effectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°7 : Centrale de compression et distribution GnvNiveau de qualification : Qualifications Atex : Qualification technicien réseaux gaz Qualifelec ou tout moyen de preuve équivalent -
Effectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°8 : Courants fortsNiveau de qualification : Qualifelec Mgti Mention Et (études) et Ec (ensembles complexes) ou tout moyen de preuve équivalent
Références spécifiques - complémentaires à la qualification :Une référence significative minimum en réalisation de remplacement de cellule Hta et de transformateur de site industriel en continuité de service.Une référence significative minimum en réalisation d'éclairage de site industriel en continuité de service.Effectif annuel minimum : 21 personnes
lot n°9 : Courants faibles
Niveau de qualification :Qualifelec Cfmgti 2 : Mention Co conception Domaine Rc réseaux de communications Domaine Av Audio Vidéo
Références spécifiques - complémentaires à la qualification :Une référence significative minimum en réalisation d'une installation complète de détection gaz en zone Atex sur un site industriel ou un dépôt Bus Gnv
Une référence significative minimum en réalisation d'une installation complète d'un système vidéo y compris les systèmes centraux associésEffectif annuel minimum : 21 personnes

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 287623
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0478141010 📞
Fax: 0478141065 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 122-376816 (2024-06-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques (>20)

Travaux de construction d'oléoducs et de gazoducs (2)

Travaux de construction de gazoducs (2)