l'Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 15 290 000,00 euro(s) Ht (y compris le mobilier de 1er équipement inclus).Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois y compris préparation chantier.La mission d'opc a pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination en phases préalable, études et travaux du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres (missions détaillées au Cctp)Le marché prendra effet à la date de notification, la durée du marché correspondant à la durée de la conception et de réalisation du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres. Le délai d'exécution de chaque phase part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la prestation.La mission de l'opc s'achèvera après la levée de la dernière réserve
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-02-23.
L'appel d'offres a été publié le 2023-01-20.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“missions De Pilotage Et De Coordination (Opc) Relatives A La Démolition Et Reconstruction Du Théâtre De L'Olivier A Istres”
Produits/services: Services de conduite de chantier📦
Brève description:
“l'Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 15 290 000,00 euro(s) Ht (y compris le mobilier de 1er équipement inclus).Durée prévisionnelle des...”
Brève description
l'Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 15 290 000,00 euro(s) Ht (y compris le mobilier de 1er équipement inclus).Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois y compris préparation chantier.La mission d'opc a pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination en phases préalable, études et travaux du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres (missions détaillées au Cctp)Le marché prendra effet à la date de notification, la durée du marché correspondant à la durée de la conception et de réalisation du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres. Le délai d'exécution de chaque phase part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la prestation.La mission de l'opc s'achèvera après la levée de la dernière réserve
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de conduite de chantier📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de la Ville d'istres -Théâtre de l'olivier 13800 - istres
Description du marché:
“l'Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 15 290 000,00 euro(s) Ht (y compris le mobilier de 1er équipement inclus).Durée prévisionnelle des...”
Description du marché
l'Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 15 290 000,00 euro(s) Ht (y compris le mobilier de 1er équipement inclus).Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois y compris préparation chantier.La mission d'opc a pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination en phases préalable, études et travaux du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres (missions détaillées au Cctp)Le marché prendra effet à la date de notification, la durée du marché correspondant à la durée de la conception et de réalisation du projet de construction du nouveau théâtre de l'olivier après la démolition de l'existant à Istres. Le délai d'exécution de chaque phase part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la prestation.La mission de l'opc s'achèvera après la levée de la dernière réserve
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Nombre de réunions
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)- qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique- qu'il respecte l'égalité professionnelle entre hommes et femmes- qu'il veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction (loi no2021-1109 du 24 août 2021) :*S'Abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses,*traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service,* respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-02-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-02-23
12:05 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/accueil.htm -Attentes de la maîtrise d'ouvrage :les enjeux du projet en quelques mots :- le besoin d'augmenter la capacité d'accueil du public pour répondre à une programmation d'envergure nationale,- l'Augmentation de la jauge de la grande salle avec le dimensionnement adéquat des espaces scéniques et techniques associés,- la création d'une seconde salle et d'un bar-tiers lieu ouvert sur la ville,- la modernisation des équipements scénographiques pour permettre une meilleure modularité et une pluralité des usages,- l'Intégration des performances de qualité environnementale pour l'ensemble du bâtiment pour inscrire le théâtre dans une réflexion vertueuse à long terme,- enfin, réussir une bonne intégration du théâtre dans un contexte urbain dense et historiquel'opc devra respecter les obligations environnementales ci-après :- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage;- la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation,- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air,- la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l'exécution du marché.Chaque candidat devra compléter le questionnaire " auto-évaluation fournisseurs-développement durable " et s'y conformer en cas d'attribution du marché
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22,24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 018-050921 (2023-01-20)