transfert des services techniques municipaux - réhabilitation et extension d'un bâtiment existant et constructions de bâtiments neufs-tubé Nord à Istres

commune d istres

le projet consiste à réaliser la réhabilitation d'un bâtiment industriel acquis par la Ville d'istres dans le but de transférer les activités et bureaux des services techniques municipaux.Le bâtiment à réhabiliter a une superficie de 4300m². Ce bâtiment situé Avenue Régis Huillier à Istres, a été construit en 2003 et a été occupé par des activités industrielles d'imprimerie et par la logistique liée à ces activités.Il est également envisagé une extension du bâtiment existant d'une superficie de 1196m² pour des activités de maintenance de véhicules, de stockage d'équipements et matériaux et de bureaux.L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de : 6 500 000 euro(s) HtLa durée de travaux envisagée est de 18 mois (incluant la période de préparation du chantier).Lieu(x) d'exécution : sur la territoire de la Ville d'istres, Avenue Régis Huillier à Istres (13800)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-02-25. L'appel d'offres a été publié le 2022-01-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2022-01-14 Avis de marché
2022-02-24 Informations complémentaires
2023-04-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2022-01-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Brève description:
le projet consiste à réaliser la réhabilitation d'un bâtiment industriel acquis par la Ville d'istres dans le but de transférer les activités et bureaux des services techniques municipaux.Le bâtiment à réhabiliter a une superficie de 4300m². Ce bâtiment situé Avenue Régis Huillier à Istres, a été construit en 2003 et a été occupé par des activités industrielles d'imprimerie et par la logistique liée à ces activités.Il est également envisagé une extension du bâtiment existant d'une superficie de 1196m² pour des activités de maintenance de véhicules, de stockage d'équipements et matériaux et de bureaux.L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de : 6 500 000 euro(s) HtLa durée de travaux envisagée est de 18 mois (incluant la période de préparation du chantier).Lieu(x) d'exécution : sur la territoire de la Ville d'istres, Avenue Régis Huillier à Istres (13800)
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Peintures 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Ponts roulants 📦
Mobilier de magasin 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune d istres
Adresse postale: 1, Esplanade Bernardin Laugier
Code postal: 13808
Commune postale: Istres
Contact
Adresse Internet: http://www.istres.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 413295000 📞
Fax: +33 413295817 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-14 📅
Date limite de soumission: 2022-02-25 📅
Date de publication: 2022-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 013-028196
Numéro JO-S: 13
Informations complémentaires
lot no2 : Go/Charpente/Bardage/Enduit/Carrelage/FaïenceTranche ferme: Travaux de construction et de réhabilitationtranche optionnelle no1 : Aménagement d'un ensemble de bureaux dans le magasin général (Faïence)

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: go/Charpente/Bardage/Enduit/Carrelage/Faïence
Numéro du lot: 2
Brève description: go/Charpente/Bardage/Enduit/Carrelage/Faïence
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires:
lot no2 : Go/Charpente/Bardage/Enduit/Carrelage/FaïenceTranche ferme: Travaux de construction et de réhabilitationtranche optionnelle no1 : Aménagement d'un ensemble de bureaux dans le magasin général (Faïence)
Intitulé du lot: vrd (limité à l'emprise projet)
Numéro du lot: 3
Brève description: vrd (limité à l'emprise projet)
Intitulé du lot: etanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: etanchéité
Intitulé du lot: menuiseries extérieures / Occultations / Serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: menuiseries extérieures / Occultations / Serrurerie
Intitulé du lot: cloison/Doublage/Faux Plafond/Sol souple/peinture
Numéro du lot: 6
Brève description: cloison/Doublage/Faux Plafond/Sol souple/peinture
Informations complémentaires:
tranche ferme: Travaux de construction et de réhabilitationtranche optionnelle no1 : Aménagement d'un ensemble de bureaux dans le magasin généraltranche optionnelle no2 : Aménagement d'un ensemble de bureaux au R+2 (entre la file 2 et 6)
Intitulé du lot: menuiseries intérieures / Mobilier
Numéro du lot: 7
Brève description: menuiseries intérieures / Mobilier
Intitulé du lot: cvc/ Plomberie / Ventilations Spécifiques
Numéro du lot: 8
Brève description: cvc/ Plomberie / Ventilations Spécifiques
Informations complémentaires:
tranche ferme: Travaux de construction et de réhabilitationtranche optionnelle no1 : Aménagement d'un ensemble de bureaux dans le magasin généraltranche optionnelle no2 : Aménagement d'un ensemble de bureaux au R+2 (entre la file 2 et 6)tranche optionnelle no3 : Equipements techniques de ventilation (ateliers + garage)
Afficher plus
Intitulé du lot: electricité /Cfo/Cfa
Numéro du lot: 9
Brève description: electricité /Cfo/Cfa
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 10
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: equipements spécifiques
Numéro du lot: 12
Brève description: equipements spécifiques

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
Afficher plus
Situation économique et financière:
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
la Ville d'istres souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chômage et l'exclusion socio-professionnelle.La démarche d'insertion, prévue et détaillée dans le Ccap, constitue une condition d'exécution du marché en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique.Dans le cadre d'un allotissement, cette clause est applicable à tous les lots à l'exception des lots no4, 7,10 et 12.Afin de faciliter la mise en oeuvre des objectifs d'insertion, la Ville d'istres a prévu un appui technique défini dans le Ccap
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-02-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21130047000419
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏

Référence
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/accueil.htm -Les candidats devront, sous peine de rejet de l'offre, effectuer une visite sur site pour juger des éventuelles difficultés pour l'exécution des travaux leur permettant de remettre une offre adaptée. La visite sur site s'effectuera avec m sixdenier, Direction Études et Travaux Neufs et/ou l'atelier d'architectes Ri2l (maître d'oeuvre).Dans ce contexte, 2 dates sont proposées par la Collectivité, à savoir :- le Mardi 25 janvier à 14h00 - rDV sur site.- Le Mardi 8 février 2022 à 14h00 - rDV sur site.- Le Mardi 15 février 2022 à 14h00 - rDV sur site.Nb : La visite concerne l'ensemble des lots sauf pour le lot no12
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22,24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 013-028196 (2022-01-14)
Informations complémentaires (2022-02-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-24 📅
Date limite de soumission: 2022-03-07 📅
Date de publication: 2022-03-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 042-108153
Se réfère à l'avis: 2022/S 013-028196
Numéro JO-S: 42
Source: OJS 2022/S 042-108153 (2022-02-24)
Avis d'attribution de marché (2023-04-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 500 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-07 📅
Date de publication: 2023-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 072-220033
Numéro JO-S: 72

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-10-10 📅
Nom: construction Et Patrimoine
Adresse postale: 25, Bd de Saint-Marcel
Commune postale: Marseille
Code postal: 13011
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 1 801 532 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-10-12 📅
Nom: gil Tp
Adresse postale: 9 Traverse Galilee Zi du Tubé
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Valeur totale du marché: 235 437 EUR 💰
Nom: couleurs locales
Adresse postale: zi Du Tubé Retortier 9 J avenue du Tubé
Valeur totale du marché: 1159045.50 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-10-11 📅
Nom: guerra
Adresse postale: za Des Etangs
Commune postale: Saint-Mitre-les-Remparts
Code postal: 13920
Valeur totale du marché: 353 692 EUR 💰
Nom: snef
Adresse postale: 45/47 Rue Gustave Eiffel
Code postal: 13010
Valeur totale du marché: 1 254 882 EUR 💰
Nom: soprel
Adresse postale: 4 rue du Fer à cheval
Valeur totale du marché: 474 436 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-11-10 📅
Nom: orona Sud-Ouest
Adresse postale: centre Commercial Arena-Route de Bordeaux
Commune postale: Serres Castet
Code postal: 64121
Pays: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Valeur totale du marché: 27 600 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3
6
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21130047000443

Référence
Informations complémentaires
la durée des travaux envisagée est de 18 mois (incluant la période de préparation).Le délai d'exécution de chaque lot et de chacune des tranches (lots no2/6/7/8/9) part de la date fixée dansl'ordre de service, prescrivant au titulaire, de commencer l'exécution des travaux lui incombant.Le délai d'exécution des tranches optionnelles respectives aux lots no2/6/7/8/9 s'intègre au délai de latranche ferme
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 072-220033 (2023-04-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Fournisseurs:
Construction et patrimoine Couleurs locales GIL TP GUERRA Orona Sud-Ouest SNEF Soprel
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de magasin Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Grues, portiques mobiles et chariots... Ponts roulants Matériaux et structures de construction;... Peintures, vernis et mastics