mise en conformite du secteur des soins critiques au R+1 du batiment etoile sur le site de L'Hopital nord lots 1 A 5

Centre hospitalier reg de Marseille

la présente consultation concerne les travaux relatifs aux lots Gros Oeuvre + Lots architecturaux, Lots techniques, Fluides médicaux, Portes Automatiques, Menuiseries Extérieures, Equipement Biomédical dans le cadre de la mise en conformite du secteur des soins critiques au R+1 du batiment etoile sur le site de L'Hopital NORD

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2022-11-03.

Qui ?

• Centre hospitalier reg de Marseille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-11-03	Avis de marché
2022-12-07	Informations complémentaires

Avis de marché (2022-11-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de salles d'opération
Numéro de référence: 2022-0587
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de salles d'opération 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de canalisations d'air comprimé 📦
Pose de portes 📦
Menuiserie pour la construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre hospitalier reg de marseille
Adresse postale: 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Adresse Internet: http://Fr.ap-hm.fr 🌏
Courrier électronique: da-infrastructure@ap-hm.fr 📧
Téléphone: +33 491381877 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2123012&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2123012&orgAcronyme=x7c 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-03 📅
Date limite de soumission: 2022-12-12 📅
Date de publication: 2022-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 215-616055
Numéro JO-S: 215
Informations complémentaires

ce lot prévoit une prestation supplémentaire éventuelle (Pse) : production de vide centralisée pour le bâtiment Etoile

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: gros oeuvre et lots architecturaux
Numéro du lot: 1
Brève description:

curage - démolition - structurecloisons - isolationfaux plafondsmenuiseries intérieures - mobilierrevêtements de sols dursrevêtements de sols souplespeinturesnb : ce lot intègre également les installations dechantier

Durée de l'accord: 25 mois
Description des options:

dans les conditions fixées par l'article R2122-7 du code de la commande publique, les parties pourront conclure un marché portant sur la réalisation de travaux similaires à ceux objet du présent marché

Intitulé du lot: lots techniques
Numéro du lot: 2
Brève description:

cvc désenfumageplomberietransports pneumatiquesélectricité courants forts et courants faiblessystème de sécurité incendienb : le présent lot assure la mission Synthèse et la GED

Intitulé du lot: fluides médicaux
Numéro du lot: 3
Brève description: fluides médicaux
Informations complémentaires:

ce lot prévoit une prestation supplémentaire éventuelle (Pse) : production de vide centralisée pour le bâtiment Etoile

Intitulé du lot: portes automatiques
Numéro du lot: 4
Brève description: portes automatiques
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: menuiseries extérieures
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

hôpitaux Universitaires de Marseille Nord - chemin des Bourrely - 13915 Marseille cedex 20

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; tout élément permettant d'identifier le candidat ainsi que les personnes habilitées à l'engager; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction d'attribuer un marché à un ressortissant Russe

Situation économique et financière:

une attestation d'assurance au titre de la responsabilité civile et au titre de la responsabilité professionnelle; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles, les montants minimums exigés étant les suivants :

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

- Au titre du lot no01 : un chiffre d'affaires global annuel minimum CA 5 selon la classification qualibat (ca minimum : 1,35meuro(s))- au titre du lot no02 : un chiffre d'affaires global annuel minimum CA 6 selon la classification qualibat (ca minimum : 2,25meuro(s))- au titre du lot no03 : un chiffre d'affaires global annuel minimum CA 2 selon la classification qualibat (ca minimum : 225keuro(s))- au titre du lot no04 : un chiffre d'affaires global annuel minimum CA 3 selon la classification qualibat (ca minimum : 530keuro(s))- au titre du lot no05 : un chiffre d'affaires global annuel minimum CA 1 selon la classification qualibat (ca minimum : 130keuro(s))

Capacité technique et professionnelle:

l'Annexe dument remplie relative aux références sur les opérations similaires; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose dans le cadre de son activité ; déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

des certificats de qualifications sont demandés par lot dont la liste est indiquée dans le Règlement de la Consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-12-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère technique
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public de santé
Contact
Point de contact: M. François CREMIEUX, le directeur Général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2123012&orgAcronyme=x7c 🌏

Référence
Informations complémentaires

la présente publicité concerne les lots no1 à 5. L'Opération de travaux contient également un lot no6 "Equipement biomédical" qui, conformément aux dispositions de l'article R2123-1 du Code de la commande publique, fait l'objet d'une consultation distincte via une procédure adaptée.Une visite de site obligatoire est organisée dans les conditions énoncées au Règlement de la consultation.Les sous-critères de jugement des offres par lot sont indiqués dans le Règlement de la Consultation.Pour chaque lot, le délai d'exécution des prestations est de 25 mois (hors GPA ou garanties particulières) à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage y compris la période de préparation

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: http://Marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Marseille
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Source: OJS 2022/S 215-616055 (2022-11-03)

Informations complémentaires (2022-12-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Menuiserie pour la construction 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-07 📅
Date limite de soumission: 2022-12-19 📅
Date de publication: 2022-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 239-688685
Se réfère à l'avis: 2022/S 215-616055
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires
cet avis rectificatif vise à modifier la date limite de réception des offres
Source: OJS 2022/S 239-688685 (2022-12-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (14)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé (8)

Travaux de construction d'équipements hospitaliers (3)