Marché de Travaux Vrd (Domaine public) pour la viabilisation de 33 lots libres et 1 Ilot de 4 logements locatifs

SIA Habitat

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-01-13. L'appel d'offres a été publié le 2022-12-07.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2022-12-07 Avis de marché
Avis de marché (2022-12-07)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sia Habitat
Numéro d'enregistrement national: 04555025800029
Adresse postale: 67 Avenue des Potiers, CS80649
Commune postale: Douai
Code postal: 59506
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Région: Nord 🏙️
URL: http://www.sia-habitat.com/ 🌏
Communication
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL de participation: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de Travaux Vrd (Domaine public) pour la viabilisation de 33 lots libres et 1 Ilot de 4 logements locatifs 2022180”
Produits/services: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Brève description:
“Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.”
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Aménagement Assainissement Tranchée communes
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rue d'Havrincourt 62147 - Hermies
Description du marché: Voirie Assainissement Tranchée commune
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Réseaux Divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Description du marché: Eclairage public et réseau basse tension

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts domaine publics
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Description du marché: Espaces verts mobilier urbains
Durée de l'accord: 10

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Réseau eau potable
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Description du marché: Réseau eau potable
Durée de l'accord: 6

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner pouvoir de la personne habilitée à...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Autorisation d'intervention à proximité des réseaux
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. aucune clause de garantie financière prévue. aucune avance prévue. les...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-01-13 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-01-13 14:00 📅

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59034
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320783333 📞
Fax: +33 320785009 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59034
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320783333 📞
Fax: +33 320785009 📠
Source: OJS 2022/S 239-690495 (2022-12-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région: France Hauts-de-France Nord-Pas de Calais Nord Pas-de-Calais
Produits/services: Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux préparatoires de viabilité Travaux d'aménagement du terrain Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...