mission de maîtrise d'oeuvre + opc pour le projet de rénovation des clos et couvert de l'hôtel de la préfecture des Bouches du Rhône à Marseille. Part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage : 24 000 000 euro(s) valeur novembre 2021 ; Le marché comportera une tranche ferme et 5 tranche(s) optionnelle(s) ; Tranche ferme : Diagnostic (Dia) de l'ensemble du projet Tranche optionnelle 1 : Études de conception jusqu'à ACT de l'ensemble du projet Tranche optionnelle 2 à 5 : Suivi de travaux (1 tranche par aile du bâtiment)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-04-20.
L'appel d'offres a été publié le 2022-03-14.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de maîtrise d'oeuvre pour les Travaux de Restauration des clos et couvert de la préfecture
SGC13-PEYTRAL-CLOS-MOE-candidat”
Produits/services: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Brève description:
“mission de maîtrise d'oeuvre + opc pour le projet de rénovation des clos et couvert de l'hôtel de la préfecture des Bouches du Rhône à Marseille. Part de...”
Brève description
mission de maîtrise d'oeuvre + opc pour le projet de rénovation des clos et couvert de l'hôtel de la préfecture des Bouches du Rhône à Marseille. Part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage : 24 000 000 euro(s) valeur novembre 2021 ; Le marché comportera une tranche ferme et 5 tranche(s) optionnelle(s) ; Tranche ferme : Diagnostic (Dia) de l'ensemble du projet Tranche optionnelle 1 : Études de conception jusqu'à ACT de l'ensemble du projet Tranche optionnelle 2 à 5 : Suivi de travaux (1 tranche par aile du bâtiment)
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: place Félix Baret - cS 80001 - 13282 Marseille cedex 06
Description du marché:
“mission de maîtrise d'oeuvre + opc pour le projet de rénovation des clos et couvert de l'hôtel de la préfecture des Bouches du Rhône à Marseille.Part de...”
Description du marché
mission de maîtrise d'oeuvre + opc pour le projet de rénovation des clos et couvert de l'hôtel de la préfecture des Bouches du Rhône à Marseille.Part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage : 24 000 000 euro(s) valeur novembre 2021 ;Le marché comportera une tranche ferme et 5 tranche(s) optionnelle(s) ;Tranche ferme : Diagnostic (Dia) de l'ensemble du projettranche optionnelle 1 : Études de conception jusqu'à ACT de l'ensemble du projettranche optionnelle 2 à 5 : Suivi de travaux (1 tranche par aile du bâtiment)
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 40
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“si le candidat n'utilise pas le dume :* Les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-3 du CCP, à cet effet le candidat pourra utiliser les...”
Liste et brève description des conditions
si le candidat n'utilise pas le dume :* Les documents et renseignements mentionnés à l'article R.2143-3 du CCP, à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr (daj / Formulaires - marchés publics) ;* La forme juridique du candidat ;* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché* La composition de l'équipe, répartition des tâches et compétences des différents intervenants* Les candidats entrant dans les cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du CCP seront exclus;* Les candidats entrant dans les cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du CCP pourront être exclus
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“si le candidat n'utilise pas le dume :* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du...”
Liste et brève description des critères de sélection
si le candidat n'utilise pas le dume :* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels par attestation conforme à l'arrêté du 5 janvier 2016 ;* Des bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“l'Équipe de maîtrise d'oeuvre devra comporter au minimum : un architecte, établi dans un État membre de l'espace économique européen qui, selon les...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
l'Équipe de maîtrise d'oeuvre devra comporter au minimum : un architecte, établi dans un État membre de l'espace économique européen qui, selon les prescriptions réglementaires de leur État d'établissement, sont autorisés au jour de l'avis à porter le titre d'architecte, ou, si la dénomination professionnelle n'est pas régie par des dispositions particulières, les personnes physiques qui disposent d'un diplôme, certificat ou autre titre dont la reconnaissance est accordée conformément à la directive no 85/384/cee du Conseil du 10 juin 1985 Compte tenu de la protection au titre de l'inscription MH des façades, toitures et des décors intérieurs de la préfecture de région, de l'extension des protections à court terme, possiblement pendant le marché, la consultation est ouverte exclusivement aux Architectes en Chef des Monuments Historiques, aux architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine " ou tout autre diplôme de niveau équivalent au niveau européen. Ils devront justifier d'au moins 10 années d'expérience professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien protégé. Il sera le mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Et un OPC qualification OPQIBI 0304 (planification - coordination d'ensemble) ou équivalente
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-04-20
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2022-05-27 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 7
“unité monétaire utilisée, l'euro ;les candidatures et les prestations seront entièrement rédigées ou traduites en langue française ainsi que tous les...”
unité monétaire utilisée, l'euro ;les candidatures et les prestations seront entièrement rédigées ou traduites en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés ;à titre indicatif, l'achèvement de l'opération est souhaité pour 2027 ;prestations réservées à une profession particulière - références législatives, réglementaires ou administratives applicables : CF article 2-5 du règlement de consultation ;les personnes morales ne seront pas tenues d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché ;il ne s'agit pas d'un marché à caractère périodique ;le marché ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds communautaires ;modalités d'ouverture des candidaturesl'ouverture des plis n'est pas publique.Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :les documents de la consultation sontdisponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Sgc13-Peytral-Clos-Moe-Candidat", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation ;* Contenu du dossier de consultation : Le présent avis d'appel public à la concurrence (Aapc), Le règlement de consultation provisoire, la fiche synthèse d'opérationconditions de remise des candidatures :l'heure de remise des candidatures est l'heure locale de l'adresse du pouvoir adjudicateurli plusieurs transmissions des candidatures sont successivement effectuées par un même candidat, seule est ouverte la dernière transmission reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le maître d'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des prestations.La copie de sauvegarde, prévue à l'article R2132-11 du CCP, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "Copie de sauvegarde".Les prestations dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte. Si cette dernière comportait elle aussi un programme informatique malveillant, les candidatures seront réputées n'avoir jamais été reçuesles dossiers de candidatures seront transmis obligatoirement par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Sgc13-Peytral-Clos-Moe-Candidat", le seront suivant les modalités précisées par celle-ci et dans les conditions suivantes :leuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites ;les documents pour lesquels une signature est requise sont signés électroniquement selon les modalités de l'annexe 12 du CCP. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément et ne doit pas être verrouillé
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 31 rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
URL: http://marseille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2022/S 055-142695 (2022-03-14)