maîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.il s'agit d'un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (voir Ae). Coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000,00 ¤ (H.T.).Le marché est conclu à compter de sa notification, soit à la mise à disposition des pièces du marché sur le profil d'acheteur, et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernières tranches affermies, ou après prolongation de ce délai si les réserves relevées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.aucune variante n'est autorisée. Qualifications attendues et visite possible (Voir Rc).L'Offre ainsi prése
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-07-25.
L'appel d'offres a été publié le 2022-06-23.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle-”
Produits/services: Services d'ingénierie📦
Brève description:
“maîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une...”
Brève description
maîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.il s'agit d'un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (voir Ae). Coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000,00 ¤ (H.T.).Le marché est conclu à compter de sa notification, soit à la mise à disposition des pièces du marché sur le profil d'acheteur, et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernières tranches affermies, ou après prolongation de ce délai si les réserves relevées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.aucune variante n'est autorisée. Qualifications attendues et visite possible (Voir Rc).L'Offre ainsi prése
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'ingénierie📦
Lieu d'exécution: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: place Stanislas Case officielle no 1, 54035 NANCY
Description du marché: lot unique
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: voir AE
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“eu égard au caractère de l'édifice et au périmètre de l'opération, le maître d'½uvre à désigner sera un Architecte en Chef des Monuments Historiques ou un...”
Liste et brève description des conditions
eu égard au caractère de l'édifice et au périmètre de l'opération, le maître d'½uvre à désigner sera un Architecte en Chef des Monuments Historiques ou un Architecte du Patrimoine de compétence équivalente (disposant à minima de 10 ans d'expérience sur des ouvrages classés au titre des Monuments Historiques), suivant les dispositions données par l'article 4 du décret 2009-749 du 22 juin 2009
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-25
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-07-25
16:01 📅
“Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.il s'agit d'un marché ordinaire à prix global et...”
Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.il s'agit d'un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (voir Ae). Coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000,00 ¤ (H.T.).Le marché est conclu à compter de sa notification, soit à la mise à disposition des pièces du marché sur le profil d'acheteur, et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernières tranches affermies, ou après prolongation de ce délai si les réserves relevées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.aucune variante n'est autorisée. Qualifications attendues et visite possible (Voir Rc).L'Offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.objet du marché :Maîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa MajorelleMaîtrise d'½uvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles.il s'agit d'un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (voir Ae). Coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000,00 ¤ (H.T.).Le marché est conclu à compter de sa notification, soit à la mise à disposition des pièces du marché sur le profil d'acheteur, et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernières tranches affermies, ou après prolongation de ce délai si les réserves relevées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.aucune variante n'est autorisée. Qualifications attendues et visite possible (Voir Rc).L'Offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5 Place de la Carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5 Place de la carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 122-347435 (2022-06-23)
Informations complémentaires (2022-06-29) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une...”
Brève description
maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de médiation et de muséographie des intérieurs de la Villa Majorelle. Il est prévu une décomposition en tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Il s'agit d'un
marché ordinaire à prix global et forfaitaire.la procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert (voir Ae). Coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 1 272 000 euros (H.T.).Le marché est conclu à compter de sa notification, soit à la mise à disposition des pièces du marché sur le profil d'acheteur, et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de la dernières tranches affermies, ou après prolongation de ce délai si les réserves relevées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.aucune variante n'est autorisée. Qualifications attendues et visite possible (Voir Rc)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 122-347435
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: Ii
Emplacement du texte à modifier: II.1.4)
Ancienne valeur
Texte:
“coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000, 00 euros (H.T.).” Nouvelle valeur
Texte:
“coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 1 272 000, 00 euros HT
Ce montant est décomposé comme suit : Coût prévisionnel global des...”
Texte
coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 1 272 000, 00 euros HT
Ce montant est décomposé comme suit : Coût prévisionnel global des travaux de la tranche ferme : 418 000 euro ht / Coût prévisionnel global des travaux de la tranche optionnelle T01 : 418 000 euro ht / Coût prévisionnel global des travaux de la tranche optionnelle T02 : 436 000 euro (H.T.).
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: Vi
Emplacement du texte à modifier: VI.3)
Ancienne valeur
Texte:
“coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 418 000, 00 euros (H.T.).” Nouvelle valeur
Texte:
“coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 1 272 000, 00 euros HT
Ce montant est décomposé comme suit : Coût prévisionnel global des...”
Texte
coût prévisionnel global des travaux toutes tranches confondues : 1 272 000, 00 euros HT
Ce montant est décomposé comme suit : Coût prévisionnel global des travaux de la tranche ferme : 418 000 euro ht / Coût prévisionnel global des travaux de la tranche optionnelle T01 : 418 000 euro ht / Coût prévisionnel global des travaux de la tranche optionnelle T02 : 436 000 euro (H.T.).
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 126-359577 (2022-06-29)