construction d'une halle de gymnastique sur le Complexe Sportif Henri Terré (y compris vestiaires foot, stationnement et aménagements extérieurs) - lots no 1 à 14

Mairie de Troyes

la commune de Troyes envisage la construction d'une Halle de gymnastique pour se doter d'un centre départemental d'entraînement et enrichir l'offre d'infrastructures sportives qu'elle apporte à ses habitants en répondant aux besoins des associations sportives. Elle permettra également de recevoir des délégations étrangères de gymnastes durant la période préolympique des JO 2024.
l'opération est divisée en 14 lots.
- date prévisionnelle de notification : fin mars 2022.
- date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022
la visite du site est obligatoire pour les lots no 1 et 2 et recommandée pour les autres lots. Elle sera effectuée sur rendez-vous pris par le candidat auprès de Mr A.Fournier (06.07.32.97.51) - mail : alain.fournier@ville-troyes.fr ou en cas d'absence Mr F.Dobosz (03.25.76.29.19) - mail : florent.dobosz@troyes-cm.fr

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-02-21. L'appel d'offres a été publié le 2022-01-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2022-01-10 Avis de marché
2022-06-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2022-01-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations sportives
Numéro de référence: 21S0061
Brève description:
la commune de Troyes envisage la construction d'une Halle de gymnastique pour se doter d'un centre départemental d'entraînement et enrichir l'offre d'infrastructures sportives qu'elle apporte à ses habitants en répondant aux besoins des associations sportives. Elle permettra également de recevoir des délégations étrangères de gymnastes durant la période préolympique des JO 2024. l'opération est divisée en 14 lots. - date prévisionnelle de notification : fin mars 2022. - date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022 la visite du site est obligatoire pour les lots no 1 et 2 et recommandée pour les autres lots. Elle sera effectuée sur rendez-vous pris par le candidat auprès de Mr A.Fournier (06.07.32.97.51) - mail : alain.fournier@ville-troyes.fr ou en cas d'absence Mr F.Dobosz (03.25.76.29.19) - mail : florent.dobosz@troyes-cm.fr
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations sportives 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de peinture 📦
Carrelages 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Articles et équipements de sport 📦
Installation de matériel de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aube 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de troyes
Adresse postale: place Alexandre Israël - bp 767
Code postal: 10026
Commune postale: Troyes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-troyes.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr 📧
Téléphone: +33 325426847 📞
URL des documents: http://www.xmarches.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.xmarches.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-10 📅
Date limite de soumission: 2022-02-21 📅
Date de publication: 2022-01-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 010-016889
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 700 heures de travail.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la commune de Troyes envisage la construction d'une Halle de gymnastique pour se doter d'un centre départemental d'entraînement et enrichir l'offre d'infrastructures sportives qu'elle apporte à ses habitants en répondant aux besoins des associations sportives. Elle permettra également de recevoir des délégations étrangères de gymnastes durant la période préolympique des JO 2024.
Afficher plus
l'opération est divisée en 14 lots.
- date prévisionnelle de notification : fin mars 2022.
- date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022
la visite du site est obligatoire pour les lots no 1 et 2 et recommandée pour les autres lots. Elle sera effectuée sur rendez-vous pris par le candidat auprès de Mr A.Fournier (06.07.32.97.51) - mail : alain.fournier@ville-troyes.fr ou en cas d'absence Mr F.Dobosz (03.25.76.29.19) - mail : florent.dobosz@troyes-cm.fr
Afficher plus
Intitulé du lot: terrassements / Vrd / Aménagements extérieurs / Espaces verts
Numéro du lot: 1
Brève description: terrassements / Vrd / Aménagements extérieurs / Espaces verts
Durée de l'accord: 45 mois
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 700 heures de travail.
Intitulé du lot: démolition / Désamiantage / Fondations / Gros oeuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: démolition / Désamiantage / Fondations / Gros oeuvre
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 2 100 heures de travail
Intitulé du lot: charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: charpente métallique
Intitulé du lot: couverture / Etanchéité / Bardage métallique et polycarbonate
Numéro du lot: 4
Brève description: couverture / Etanchéité / Bardage métallique et polycarbonate
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 875 heures de travail
Intitulé du lot: bardage et plafond bois
Numéro du lot: 5
Brève description: bardage et plafond bois
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 175 heures de travail
Intitulé du lot: menuiserie métallique / Serrurerie
Numéro du lot: 6
Brève description: menuiserie métallique / Serrurerie
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 210 heures de travail
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: menuiseries intérieures
Intitulé du lot: doublages / Faux plafonds
Numéro du lot: 8
Brève description: doublages / Faux plafonds
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 140 heures de travail
Intitulé du lot: peinture / Sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description: peinture / sols souples
Intitulé du lot: carrelage
Numéro du lot: 10
Brève description: pose de carrelage
Intitulé du lot: plomberie / Chauffage / Ventilation
Numéro du lot: 11
Brève description: plomberie / Chauffage / Ventilation
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 630 heures de travail
Intitulé du lot: electricité courant fort / courant faible
Numéro du lot: 12
Brève description: electricité courant fort / courant faible
Informations complémentaires:
les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières : 420 heures de travail
Intitulé du lot: equipements sportifs
Numéro du lot: 13
Brève description: equipements sportifs
Intitulé du lot: signalétique
Numéro du lot: 14
Brève description: signalétique
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
complexe Sportif Henri Terré rue Marie Curie 10430…
… Rosières près Troyes
… Rosière près Troyes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- S'Agissant d'une procédure formalisée, le candidat devra transmettre un formulaire DUME (Document Unique du Marché Européen), prouvant que le candidat dispose de l'aptitude et des capacités requises :
En conséquence, le candidat devra compléter les parties i, ii, iii, iv et Vi.
- Copie de la délégation de pouvoir/signature autorisant le signataire à engager la personne qu'il représente, le cas échéant,
- attestation d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité,
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Capacité technique et professionnelle:
- Lot no 1 : Qualibat 1311 - 1321 - 1341 ou équivalent
- lot no 2 : Qualibat 2112 - 2212 ou équivalent + Qualibat 1552 ou certification équivalente exigée (Certification prévue par le décret no 2012.639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, sous-section 3 obligatoire). L'Équivalence présentée doit être émise par un organisme certificateur accrédité. La présentation de références ne peut se substituer à la certification demandée. (voir ci-dessous " Important - lot 2 - qualibat 1552)
Afficher plus
- Lot no 3 : Qualibat 2412 - 2712 ou équivalent
- Lot no 4 : Qualibat 3212 - 3272 ou équivalent
- Lot no 5 : Qualibat 2301 - 3811 ou équivalent
- Lot no 6 : Qualibat 3522 - 4411 ou équivalent
- Lot no 7 : Qualibat 4322 ou équivalent
- Lot no 8 : Qualibat 4132 - 6611 - 7121 ou équivalent
- Lot no 9 : Qualibat 6611 - 6212 ou équivalent
- Lot no 10 : Qualibat 6311 ou équivalent
- Lot no 11 : Qualibat 5112 - 5213 - 5312 ou équivalent
- Lot no 12 : Qualifelec Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie - mGTI ou équivalent
- Lot no 13 : Qualisport 510 ou équivalent
- Lot no 14 : 3 références minimum de moins de 5 ans appuyées d'attestation de bonne exécution ou de certificat de capacité délivrés par les maîtres de l'ouvrage / maîtres d'oeuvre, relatives à des travaux similaires
Au titre de l'équivalence, pour chacun des Qualibat, Qualifelec et Qualisport demandés, le candidat pourra proposer 3 références minimum de moins de 5 ans appuyées d'attestation de bonne exécution ou de certificat de capacité délivrés par les maîtres de l'ouvrage / maîtres d'oeuvre, relatives à des travaux similaires (cette disposition ne s'applique pas pour le Qualibat 1552).
Afficher plus
Important - lot no 2 - qUALIBAT 1552 : Dans le cas où le candidat est titulaire du Qualibat 1552 ou équivalent : il peut se présenter individuellement en présentant la certification exigée. Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du Qualibat 1552 ou équivalent : il doit, des le depot de L'Offre, se présenter en groupement ou déclarer un sous-traitant possédant cette qualification ou équivalent.
Afficher plus
Toute candidature qui ne satisferait pas à cette condition sera rejetée et éliminée
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
en application des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution des lots no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 comportent des éléments à caractère social.
Les entreprises qui soumissionnent à ces lots s'engagent à réaliser obligatoirement une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-02-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au regard du mémoire technique du candidat : Niveau d’étude technique et environnemental de l’offre (30 pts) / Moyens (15 pts) / Délai (10 pts)
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de coût (nom): Coût des travaux au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Critère de coût (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr 🌏
URL des documents: http://www.xmarches.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de Troyes - direction Commande Publique
Pays: Aube 🏙️
Adresse Internet: http://www.xmarches.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
la procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par le Pouvoir Adjudicateur.
La durée globale du marché est de 45 mois à compter de la date de la notification du marché au titulaire.
Un calendrier détaillé d'exécution sera effectué avec chaque entreprise titulaire durant la période de préparation.
Délai d'exécution :
La période de préparation d'une durée de 6 semaines pour chacun des lots, débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution, pour chacun des lots, débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage conformément au calendrier détaillé d'exécution établi durant la période de préparation.
Le délais global d'exécution tous lots confondus est de 18 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots s'insère dans ce délai global.
financements : Ville de Troyes.
Financements attendus : L'Etat via l'agence Nationale du Sport et Dotation Politique de la Ville, La Région Grand Est, Le Conseil Département de l'aube.
Règlement des dépenses : Virement bancaire.
Retenue de garantie : Taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 à R. 2191-42 du Code de la Commande Publique pouvant être remplacé par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Avance : Il sera fait application de l'article L. 2191-2 du Code de la Commande Publique.
Délais de paiement : 30 jours.
Le défaut de paiement dans les délais prévus à l'article ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément à l'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Afficher plus
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté.
Forme juridique de l'attributaire : Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-1° du Code de la commande publique.
Afficher plus
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-2° du Code de la commande publique.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du Code de la commande publique.
Afficher plus
- date prévisionnelle de notification : fin mars 2022.
- date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne, 25, rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: mairie de Troyes - direction Commande Publique et Achats Transversaux, place Alexandre Israël
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Téléphone: +33 325426847 📞
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ville-troyes.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 010-016889 (2022-01-10)
Avis d'attribution de marché (2022-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
construction d'une halle de gymnastique sur le Complexe Sportif Henri Terré (y compris vestiaires foot, stationnement et aménagements extérieurs) - lots no 1 à 14.
Valeur totale du marché: 9946437.92 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-03 📅
Date de publication: 2022-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 109-306729
Se réfère à l'avis: 2022/S 010-016889
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires
critères de jugement des offres : 1)Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur les points suivants : - niveau d'étude technique et environnemental de l'offre : (sous-total sur 30 points) une note permettant d'apprécier que l'offre se fonde sur une étude approfondie et qu'elle est en parfaite adéquation avec les données spécifiques au projet. Cette note devra traiter du choix des matériaux, des procédés et méthodes de construction, des limites de prestations en relation avec les autres lots, des contraintes environnementales. (5 pts* appliqués d'un coefficient 6) - moyens : (sous-total sur 15 points) une note permettant d'apprécier qu'à travers les qualifications, les moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise prévue spécifiquement pour le chantier est adaptée à la nature de l'ouvrage. (5 pts* appliqués d'un coefficient 3) - délai : (sous-total sur 10 points) une note ou un planning avec détails permettant d'apprécier que les délais d'études, d'approvisionnement et d'exécution envisagés pour ce chantier permettront de respecter le délai d'exécution du lot concerné prévu au planning enveloppe. (5 pts* appliqués d'un coefficient 2) *les points seront appliqués à chaque sous-critères de la valeur technique conformément au barème de notation suivant : 0 point : l'offre n'apporte aucune réponse satisfaisante au sous-critère 1 point : l'offre apporte une faible réponse au sous-critère 2 points : l'offre apporte une réponse moyenne au sous-critère 3 points : l'offre apporte une bonne réponse au sous-critère 4 points : l'offre apporte une très bonne réponse au sous-critère 5 points : l'offre apporte une réponse parfaite au sous-critère 2) Coût des travaux, noté sur 45 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf). La proposition financière sera analysée au regard du montant inscrit à l'article D1 de l'acte d'engagement. Le nombre de points maximum (45 points) sera attribué au candidat le moins-disant. Les autres candidats se verront décerner les points en fonctions de la formule suivante : (Prix du candidat le moins disant / prix du candidat à analyser) x 45. Le résultat est arrondi au centième le plus proche. une note finale prenant en compte le critere coût des travaux et le critere valeur technique sera attribuee a chaque candidat sur 100 Points. Clause d'insertion obligatoire : En application des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution des lots no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 comportent des éléments à caractère social - lot no 1 : 700 heures de travail - lot no 2 : 2 100 heures de travail - lot no 4 : 875 heures de travail - lot no 5 : 175 heures de travail - lot no 6 : 210 heures de travail - lot no 8 : 140 heures de travail - lot no 9 : 140 heures de travail - lot no 11 : 630 heures de travail - lot no 12 : 420 heures de travail
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
doublage et faux plafonds
peinture et sols souples
carrelage
plomberie, chauffage et ventilation
electricité courant fort et courant faible
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: complexe Sportif Henri Terré 10000 Troyes

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots
Critère de coût (nom): Coût des travaux, noté sur 45 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-05-06 📅
Nom: roussey sas
Adresse postale: rue Louis de Freycinet
Commune postale: Saint-André-les-Vergers
Code postal: 10120
Pays: France 🇫🇷
Aube 🏙️
Valeur totale du marché: 894945.84 EUR 💰
Nom: crn brocard
Adresse postale: 10 rue des Deux Haies
Commune postale: Rosières Près Troyes
Code postal: 10430
Valeur totale du marché: 3 364 874 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-24 📅
Nom: ravoyard
Adresse postale: 11 route d'arbois
Commune postale: Vaudrey
Code postal: 39380
Pays: Jura 🏙️
Valeur totale du marché: 577 803 EUR 💰
Nom: davulian etancheite
Adresse postale: 26 rue des Frères Michelin
Commune postale: La Chapelle-Saint-Luc
Code postal: 10600
Valeur totale du marché: 1489877.30 EUR 💰
Nom: atelier Valentin Bouvet
Numéro d'enregistrement national: 4 chemin Grandes Haies
Commune postale: Courteranges
Code postal: 10270
Valeur totale du marché: 344546.39 EUR 💰
Nom: robin Ducrot Métallerie
Adresse postale: za Les Champs Gilbards
Commune postale: Pourrain
Code postal: 89240
Pays: Yonne 🏙️
Valeur totale du marché: 445 269 EUR 💰
Nom: duf Menuiserie
Adresse postale: 5 ZA Les Barbes d'or
Commune postale: Saint-Parres-les-Vaudes
Code postal: 10260
Valeur totale du marché: 127488.15 EUR 💰
Nom: am'Co
Adresse postale: 11 rue des Maraîchers
Valeur totale du marché: 206946.83 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-18 📅
Nom: lagarde Mérégnani Agence Charrier
Adresse postale: 11 chemin du Pommier de Bois
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Valeur totale du marché: 409930.27 EUR 💰
Nom: olm
Adresse postale: 36 bis rue Roger Dossot
Commune postale: Virey-sous-Bar
Valeur totale du marché: 139660.30 EUR 💰
Nom: masson
Adresse postale: 4 rue Marc Verdier
Commune postale: Pont Sainte Marie
Code postal: 10150
Valeur totale du marché: 831321.62 EUR 💰
Nom: santerne Champagne Ardenne - energie Est
Adresse postale: 40 avenue de l'europe
Commune postale: Sainte Savine
Code postal: 10300
Valeur totale du marché: 334615.26 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-09 📅
Nom: groupement GYMNOVA (mandataire)
Adresse postale: 45 rue Gaston de Flotte
Commune postale: Marseille
Code postal: 13012
Nom: nouansport (co-traitant)
Adresse postale: route de Valençay
Commune postale: Nouan-les-Fontaines
Code postal: 37460
Valeur totale du marché: 760200.42 EUR 💰
Nom: accessigne
Adresse postale: 3 boulevard de l'ouest
Valeur totale du marché: 18959.54 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
1
7
4
2

Référence
Informations complémentaires
critères de jugement des offres :
1)Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur les points suivants :
- niveau d'étude technique et environnemental de l'offre : (sous-total sur 30 points)
une note permettant d'apprécier que l'offre se fonde sur une étude approfondie et qu'elle est en parfaite adéquation avec les données spécifiques au projet.
Cette note devra traiter du choix des matériaux, des procédés et méthodes de construction, des limites de prestations en relation avec les autres lots, des contraintes environnementales. (5 pts* appliqués d'un coefficient 6)
- moyens : (sous-total sur 15 points)
une note permettant d'apprécier qu'à travers les qualifications, les moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise prévue spécifiquement pour le chantier est adaptée à la nature de l'ouvrage. (5 pts* appliqués d'un coefficient 3)
- délai : (sous-total sur 10 points)
une note ou un planning avec détails permettant d'apprécier que les délais d'études, d'approvisionnement et d'exécution envisagés pour ce chantier permettront de respecter le délai d'exécution du lot concerné prévu au planning enveloppe. (5 pts* appliqués d'un coefficient 2)
Afficher plus
*les points seront appliqués à chaque sous-critères de la valeur technique conformément au barème de notation suivant :
0 point : l'offre n'apporte aucune réponse satisfaisante au sous-critère
1 point : l'offre apporte une faible réponse au sous-critère
2 points : l'offre apporte une réponse moyenne au sous-critère
3 points : l'offre apporte une bonne réponse au sous-critère
4 points : l'offre apporte une très bonne réponse au sous-critère
5 points : l'offre apporte une réponse parfaite au sous-critère
2) Coût des travaux, noté sur 45 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf).
La proposition financière sera analysée au regard du montant inscrit à l'article D1 de l'acte d'engagement.
Le nombre de points maximum (45 points) sera attribué au candidat le moins-disant. Les autres candidats se verront décerner les points en fonctions de la formule suivante :
(Prix du candidat le moins disant / prix du candidat à analyser) x 45.
Le résultat est arrondi au centième le plus proche.
une note finale prenant en compte le critere coût des travaux et le critere valeur technique sera attribuee a chaque candidat sur 100 Points.
Clause d'insertion obligatoire : En application des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution des lots no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 comportent des éléments à caractère social
- lot no 1 : 700 heures de travail
- lot no 2 : 2 100 heures de travail
- lot no 4 : 875 heures de travail
- lot no 5 : 175 heures de travail
- lot no 6 : 210 heures de travail
- lot no 8 : 140 heures de travail
- lot no 9 : 140 heures de travail
- lot no 11 : 630 heures de travail
- lot no 12 : 420 heures de travail
Source: OJS 2022/S 109-306729 (2022-06-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Champagne-Ardenne Aube
Fournisseurs:
Accessigne Am'Co atelier Valentin Bouvet CRN Brocard Davulian Étanchéité duf Menuiserie groupement GYMNOVA (mandataire) Lagarde Meregnani agence Charrier Masson nouansport (co-traitant)
Produits/services:
Instruments de musique, articles de... Articles et équipements de sport Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...