construction d'une halle de gymnastique sur le Complexe Sportif Henri Terré (y compris vestiaires foot, stationnement et aménagements extérieurs) - lots no 1 à 14

Mairie de Troyes

la commune de Troyes envisage la construction d'une Halle de gymnastique pour se doter d'un centre départemental d'entraînement et enrichir l'offre d'infrastructures sportives qu'elle apporte à ses habitants en répondant aux besoins des associations sportives. Elle permettra également de recevoir des délégations étrangères de gymnastes durant la période préolympique des JO 2024.
l'opération est divisée en 14 lots.
- date prévisionnelle de notification : fin mars 2022.
- date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022
la visite du site est obligatoire pour les lots no 1 et 2 et recommandée pour les autres lots. Elle sera effectuée sur rendez-vous pris par le candidat auprès de Mr A.Fournier (06.07.32.97.51) - mail : alain.fournier@ville-troyes.fr ou en cas d'absence Mr F.Dobosz (03.25.76.29.19) - mail : florent.dobosz@troyes-cm.fr

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-02-21. L'appel d'offres a été publié le 2022-01-10.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Accessigne
• Am'Co
• atelier Valentin Bouvet
• CRN Brocard
• Davulian Étanchéité
• duf Menuiserie
• groupement GYMNOVA (mandataire)
• Lagarde Meregnani agence Charrier
• Masson
• nouansport (co-traitant)
• Olm
• ravoyard
• robin Ducrot Métallerie
• Roussey SAS
• santerne Champagne Ardenne - energie Est

Qui ?

• Mairie de Troyes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Champagne-Ardenne › Aube

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-01-10	Avis de marché
2022-06-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-01-10)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: mairie de troyes
Adresse postale: place Alexandre Israël - bp 767
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 325426847 📞
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr 📧
Région: Aube 🏙️
URL: http://www.ville-troyes.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr 🌏
Communication
URL des documents: http://www.xmarches.fr 🌏
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: mairie de Troyes - direction Commande Publique
Adresse postale: place Alexandre Israël - bp 767
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr 📧
Région: Aube 🏙️
URL: http://www.xmarches.fr 🌏
Communication
URL de participation: http://www.xmarches.fr 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“construction d'une halle de gymnastique sur le Complexe Sportif Henri Terré (y compris vestiaires foot, stationnement et aménagements extérieurs) - lots no...”
Produits/services: Travaux de construction d'installations sportives 📦
Brève description:
“la commune de Troyes envisage la construction d'une Halle de gymnastique pour se doter d'un centre départemental d'entraînement et enrichir l'offre...”
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: terrassements / Vrd / Aménagements extérieurs / Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution: Aube 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: complexe Sportif Henri Terré rue Marie Curie 10430 Rosières près Troyes
Description du marché: terrassements / Vrd / Aménagements extérieurs / Espaces verts
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique au regard du mémoire technique du candidat : Niveau détude technique et environnemental de loffre (30 pts) / Moyens (15 pts) / Délai (10 pts)”
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de coût (nom):
“Coût des travaux au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)”
Critère de coût (pondération): 45
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 45
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: démolition / Désamiantage / Fondations / Gros oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Description du marché: démolition / Désamiantage / Fondations / Gros oeuvre
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Description du marché: charpente métallique

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: couverture / Etanchéité / Bardage métallique et polycarbonate
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture 📦
Description du marché: couverture / Etanchéité / Bardage métallique et polycarbonate
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

5️⃣
Champ d'application du marché
Titre: bardage et plafond bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage 📦
Description du marché: bardage et plafond bois
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

6️⃣
Champ d'application du marché
Titre: menuiserie métallique / Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Description du marché: menuiserie métallique / Serrurerie
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

7️⃣
Champ d'application du marché
Titre: menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: menuiseries intérieures

8️⃣
Champ d'application du marché
Titre: doublages / Faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Site principal ou lieu d'exécution: complexe Sportif Henri Terré rue Marie Curie 10430 Rosière près Troyes
Description du marché: doublages / Faux plafonds
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

9️⃣
Champ d'application du marché
Titre: peinture / Sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtements de sols 📦
Description du marché: peinture / sols souples

1️⃣0️⃣
Champ d'application du marché
Titre: carrelage
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages 📦
Description du marché: pose de carrelage

1️⃣1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: plomberie / Chauffage / Ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de ventilation 📦
Description du marché: plomberie / Chauffage / Ventilation
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

1️⃣2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: electricité courant fort / courant faible
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Description du marché: electricité courant fort / courant faible
Informations complémentaires:
“les entreprises qui soumissionnent pour ce lot s'engagent obligatoirement à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés...”

1️⃣3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: equipements sportifs
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Articles et équipements de sport 📦
Description du marché: equipements sportifs

1️⃣4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel de signalisation 📦
Description du marché: signalétique

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- S'Agissant d'une procédure formalisée, le candidat devra transmettre un formulaire DUME (Document Unique du Marché Européen), prouvant que le candidat...”
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Lot no 1 : Qualibat 1311 - 1321 - 1341 ou équivalent - lot no 2 : Qualibat 2112 - 2212 ou équivalent + Qualibat 1552 ou certification équivalente exigée...”

Liste et brève description des critères de sélection

- Lot no 1 : Qualibat 1311 - 1321 - 1341 ou équivalent
- lot no 2 : Qualibat 2112 - 2212 ou équivalent + Qualibat 1552 ou certification équivalente exigée (Certification prévue par le décret no 2012.639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, sous-section 3 obligatoire). L'Équivalence présentée doit être émise par un organisme certificateur accrédité. La présentation de références ne peut se substituer à la certification demandée. (voir ci-dessous " Important - lot 2 - qualibat 1552)
- Lot no 3 : Qualibat 2412 - 2712 ou équivalent
- Lot no 4 : Qualibat 3212 - 3272 ou équivalent
- Lot no 5 : Qualibat 2301 - 3811 ou équivalent
- Lot no 6 : Qualibat 3522 - 4411 ou équivalent
- Lot no 7 : Qualibat 4322 ou équivalent
- Lot no 8 : Qualibat 4132 - 6611 - 7121 ou équivalent
- Lot no 9 : Qualibat 6611 - 6212 ou équivalent
- Lot no 10 : Qualibat 6311 ou équivalent
- Lot no 11 : Qualibat 5112 - 5213 - 5312 ou équivalent
- Lot no 12 : Qualifelec Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie - mGTI ou équivalent
- Lot no 13 : Qualisport 510 ou équivalent
- Lot no 14 : 3 références minimum de moins de 5 ans appuyées d'attestation de bonne exécution ou de certificat de capacité délivrés par les maîtres de l'ouvrage / maîtres d'oeuvre, relatives à des travaux similaires
Au titre de l'équivalence, pour chacun des Qualibat, Qualifelec et Qualisport demandés, le candidat pourra proposer 3 références minimum de moins de 5 ans appuyées d'attestation de bonne exécution ou de certificat de capacité délivrés par les maîtres de l'ouvrage / maîtres d'oeuvre, relatives à des travaux similaires (cette disposition ne s'applique pas pour le Qualibat 1552).
Important - lot no 2 - qUALIBAT 1552 : Dans le cas où le candidat est titulaire du Qualibat 1552 ou équivalent : il peut se présenter individuellement en présentant la certification exigée. Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du Qualibat 1552 ou équivalent : il doit, des le depot de L'Offre, se présenter en groupement ou déclarer un sous-traitant possédant cette qualification ou équivalent.
Toute candidature qui ne satisferait pas à cette condition sera rejetée et éliminée

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“en application des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution des lots no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12...”

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-02-21 17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-02-22 09:00 📅

Informations complémentaires
Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires

“la procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par le Pouvoir Adjudicateur. La...”

la procédure de consultation suivie étant celle de l'appel d'offres ouvert, aucune phase de négociation ne sera entreprise par le Pouvoir Adjudicateur.
La durée globale du marché est de 45 mois à compter de la date de la notification du marché au titulaire.
Un calendrier détaillé d'exécution sera effectué avec chaque entreprise titulaire durant la période de préparation.
Délai d'exécution :
La période de préparation d'une durée de 6 semaines pour chacun des lots, débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution, pour chacun des lots, débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage conformément au calendrier détaillé d'exécution établi durant la période de préparation.
Le délais global d'exécution tous lots confondus est de 18 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots s'insère dans ce délai global.
financements : Ville de Troyes.
Financements attendus : L'Etat via l'agence Nationale du Sport et Dotation Politique de la Ville, La Région Grand Est, Le Conseil Département de l'aube.
Règlement des dépenses : Virement bancaire.
Retenue de garantie : Taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 à R. 2191-42 du Code de la Commande Publique pouvant être remplacé par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Avance : Il sera fait application de l'article L. 2191-2 du Code de la Commande Publique.
Délais de paiement : 30 jours.
Le défaut de paiement dans les délais prévus à l'article ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément à l'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté.
Forme juridique de l'attributaire : Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-1° du Code de la commande publique.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-2° du Code de la commande publique.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du Code de la commande publique.
- date prévisionnelle de notification : fin mars 2022.
- date prévisionnelle de début de la période de préparation : avril 2022

Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne, 25, rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
URL: http://www.chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“mairie de Troyes - direction Commande Publique et Achats Transversaux, place Alexandre Israël”
Commune postale: Troyes Cedex
Code postal: 10026
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 325426847 📞
Courrier électronique: commande.publique@ville-troyes.fr 📧
URL: http://www.ville-troyes.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 010-016889 (2022-01-10)

Avis d'attribution de marché (2022-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“construction d'une halle de gymnastique sur le Complexe Sportif Henri Terré (y compris vestiaires foot, stationnement et aménagements extérieurs) - lots no 1 à 14.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 9946437.92 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Description
Site principal ou lieu d'exécution: complexe Sportif Henri Terré 10000 Troyes
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots”
Critère de coût (nom):
“Coût des travaux, noté sur 45 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire”
Description
Description du marché: doublage et faux plafonds
Description du marché: peinture et sols souples
Description du marché: carrelage
Description du marché: plomberie, chauffage et ventilation
Description du marché: electricité courant fort et courant faible

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 010-016889

Attribution du marché

1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: terrassement / Vrd / Aménagements extérieurs / Espaces verts
Date de conclusion du contrat: 2022-05-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: roussey sas
Adresse postale: rue Louis de Freycinet
Commune postale: Saint-André-les-Vergers
Code postal: 10120
Pays: France 🇫🇷
Région: Aube 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 895 443 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 894945.84 💰

2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: démolition / Désamiantage / Fondations / Gros oeuvre
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: crn brocard
Adresse postale: 10 rue des Deux Haies
Commune postale: Rosières Près Troyes
Code postal: 10430
Le contractant est une PME ✅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2513862.50 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3 364 874 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 97 876 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: démolition désamiantage

3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: charpente métallique
Date de conclusion du contrat: 2022-05-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: ravoyard
Adresse postale: 11 route d'arbois
Commune postale: Vaudrey
Code postal: 39380
Région: Jura 🏙️
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 750637.50 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 577 803 💰

4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: couverture / Etanchéité / Bardage métallique et polycarbonate
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: davulian etancheite
Adresse postale: 26 rue des Frères Michelin
Commune postale: La Chapelle-Saint-Luc
Code postal: 10600
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 1 335 700 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1489877.30 💰

5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: bardage et plafonds bois
Nom et adresse du contractant
Nom: atelier Valentin Bouvet
Numéro d'enregistrement national: 4 chemin Grandes Haies
Commune postale: Courteranges
Code postal: 10270
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 281 865 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 344546.39 💰

6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: menuiserie métallique / Serrurerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: robin Ducrot Métallerie
Adresse postale: za Les Champs Gilbards
Commune postale: Pourrain
Code postal: 89240
Région: Yonne 🏙️
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 407 550 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 445 269 💰

7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: menuiserie intérieure
Nom et adresse du contractant
Nom: duf Menuiserie
Adresse postale: 5 ZA Les Barbes d'or
Commune postale: Saint-Parres-les-Vaudes
Code postal: 10260
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 95 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 127488.15 💰

8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: doublage / Faux plafonds
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: am'Co
Adresse postale: 11 rue des Maraîchers
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 128 057 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 206946.83 💰

9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: peinture / Sols souples
Date de conclusion du contrat: 2022-05-18 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: lagarde Mérégnani Agence Charrier
Adresse postale: 11 chemin du Pommier de Bois
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 190 492 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 409930.27 💰

1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: carrelage
Nom et adresse du contractant
Nom: olm
Adresse postale: 36 bis rue Roger Dossot
Commune postale: Virey-sous-Bar
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 43 700 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 139660.30 💰

1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: plomberie / Chauffage / Ventilation
Nom et adresse du contractant
Nom: masson
Adresse postale: 4 rue Marc Verdier
Commune postale: Pont Sainte Marie
Code postal: 10150
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 916 203 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 831321.62 💰

1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: electricité courant fort / courant faible
Nom et adresse du contractant
Nom: santerne Champagne Ardenne - energie Est
Adresse postale: 40 avenue de l'europe
Commune postale: Sainte Savine
Code postal: 10300
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 480 678 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 334615.26 💰

1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: equipement sportifs
Date de conclusion du contrat: 2022-05-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: groupement GYMNOVA (mandataire)
Adresse postale: 45 rue Gaston de Flotte
Commune postale: Marseille
Code postal: 13012
Nom: nouansport (co-traitant)
Adresse postale: route de Valençay
Commune postale: Nouan-les-Fontaines
Code postal: 37460
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 504 430 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 760200.42 💰

1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: signalétique
Nom et adresse du contractant
Nom: accessigne
Adresse postale: 3 boulevard de l'ouest
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 13 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 18959.54 💰

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“critères de jugement des offres : 1)Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur...”

critères de jugement des offres :
1)Valeur technique, notée sur 55 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur les points suivants :
- niveau d'étude technique et environnemental de l'offre : (sous-total sur 30 points)
une note permettant d'apprécier que l'offre se fonde sur une étude approfondie et qu'elle est en parfaite adéquation avec les données spécifiques au projet.
Cette note devra traiter du choix des matériaux, des procédés et méthodes de construction, des limites de prestations en relation avec les autres lots, des contraintes environnementales. (5 pts* appliqués d'un coefficient 6)
- moyens : (sous-total sur 15 points)
une note permettant d'apprécier qu'à travers les qualifications, les moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise prévue spécifiquement pour le chantier est adaptée à la nature de l'ouvrage. (5 pts* appliqués d'un coefficient 3)
- délai : (sous-total sur 10 points)
une note ou un planning avec détails permettant d'apprécier que les délais d'études, d'approvisionnement et d'exécution envisagés pour ce chantier permettront de respecter le délai d'exécution du lot concerné prévu au planning enveloppe. (5 pts* appliqués d'un coefficient 2)
*les points seront appliqués à chaque sous-critères de la valeur technique conformément au barème de notation suivant :
0 point : l'offre n'apporte aucune réponse satisfaisante au sous-critère
1 point : l'offre apporte une faible réponse au sous-critère
2 points : l'offre apporte une réponse moyenne au sous-critère
3 points : l'offre apporte une bonne réponse au sous-critère
4 points : l'offre apporte une très bonne réponse au sous-critère
5 points : l'offre apporte une réponse parfaite au sous-critère
2) Coût des travaux, noté sur 45 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf).
La proposition financière sera analysée au regard du montant inscrit à l'article D1 de l'acte d'engagement.
Le nombre de points maximum (45 points) sera attribué au candidat le moins-disant. Les autres candidats se verront décerner les points en fonctions de la formule suivante :
(Prix du candidat le moins disant / prix du candidat à analyser) x 45.
Le résultat est arrondi au centième le plus proche.
une note finale prenant en compte le critere coût des travaux et le critere valeur technique sera attribuee a chaque candidat sur 100 Points.
Clause d'insertion obligatoire : En application des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution des lots no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 comportent des éléments à caractère social
- lot no 1 : 700 heures de travail
- lot no 2 : 2 100 heures de travail
- lot no 4 : 875 heures de travail
- lot no 5 : 175 heures de travail
- lot no 6 : 210 heures de travail
- lot no 8 : 140 heures de travail
- lot no 9 : 140 heures de travail
- lot no 11 : 630 heures de travail
- lot no 12 : 420 heures de travail

Source: OJS 2022/S 109-306729 (2022-06-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Travaux de construction de bâtiments

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

Travaux de construction d'installations sportives

Recherches connexes 🔍

Région: France Grand Est Champagne-Ardenne Aube

Fournisseurs: Accessigne Am'Co atelier Valentin Bouvet CRN Brocard Davulian Étanchéité duf Menuiserie groupement GYMNOVA (mandataire) Lagarde Meregnani agence Charrier Masson nouansport (co-traitant)

Produits/services: Instruments de musique, articles de... Articles et équipements de sport Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...