Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de désamiantage, de déplombage, de curage et de démolition du gymnase Bonneveine - 141, avenue de Hambourg - 13008 Marseille
2021_50001_0011”
Produits/services: Travaux de démolition📦
Brève description:
“travaux de désamiantage, de déplombage, de curage et de démolition du gymnase Bonneveine - 141, avenue de Hambourg - 13008 Marseille”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 141 avenue de Hambourg 13008 Marseille
Description du marché:
“travaux de désamiantage, de déplombage, de curage et de démolition du gymnase Bonneveine - 141, avenue de Hambourg - 13008 Marseille” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“prestations supplémentaires éventuelles (Pse)La présente consultation n'impose pas de prestations supplémentaires éventuelles. Prestations...”
Description des options
prestations supplémentaires éventuelles (Pse)La présente consultation n'impose pas de prestations supplémentaires éventuelles. Prestations similairesconformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières)
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années -...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - présentation d'un référentiel détaillé (10 pages maximum) sur des chantiers en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références devront indiquer le montant de l'opération, le montant du marché propre à l'entreprise, les détails de l'opération et intervention de l'entreprise, le planning travaux, les types de matériaux et quantités, la date et le destinataire public ou privé. - certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) ou justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Désamiantage complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentsqualibat 1113 (Démolition de technicité supérieure) ou justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Démolition complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le déplombage : justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers de retrait de peintures plombées en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le personnel de désamiantage : 100% des opérateurs devra avoir une formation Ss3 amiantetoutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-07
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-10
10:00 📅
“pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet:...”
pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.critères de jugement des offres : 1°) Prix de l'offrela note maximum est de 20 points.2°) Valeur technique de l'offrela valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique (40 pages maximum) constitué des sous-critères détaillés dans le tableau ci-après.Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.le candidat est fortement incité à utiliser le modèle de mémoire technique -cadre de réponse fourni dans ledossier de consultation.Nota : Les pages excédentaires au nombre de pages indiqué par document ne seront pas prises en compte, ni analysées dans le cadre de l'offre et ce quelles que soient leurs indications. En cas de pages excédentaires, les pages analysées seront les 40 premières pages comptées à partir de la page de garde.Chaque item suivant fait l'objet d'une évaluation appréciée comme suit: (voir détails au Rc)- organisation précise du chantier: Sur 2 points-compétences humaines mises en oeuvre spécifiquement pour le chantier et à chacune de ses phases: Sur 1 point-planning détaillé à la semaine, par phase et ouvrage, détails des tâches et courbe de charge (homme-jour). Sur 1 point- techniques et moyens mis en oeuvre spécifiquement pour le désamiantage yc: Sur 2,5 points- techniques et moyens mis en oeuvre spécifiquement pour le retrait du plomb et contrôle des surfaces et des empoussièrements. Sur 2 points- techniques et moyens mis en oeuvre spécifiquement pour les travaux de curage et de démolition mécanique. Sur 1,5 point- techniques et moyens mis en oeuvre spécifiquement pour les travaux de remise enétat du site et des ouvrages laissés en place. Sur 1,5 point- gestion des déchets: type de gestion des déchets : réemploi/réutilisation, valorisation matière/recyclage, valorisation énergétique, élimination. Sur 4,5 points- perception des risques et limitation des nuisances : Sur 4 pointsla durée du marché se définit comme suit : La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A). Le délai d'exécution est de 6 mois décomposés comme suit : 2 mois de préparation + 4 mois de travaux. La période de préparation démarre à compter de la date figurant sur l'ordre de service ordonnant le commencement d'exécution de la période de préparation. Les travaux démarrent à compter de la date figurant sur l'ordre de service ordonnant le commencement d'exécution des travaux.visite obligatoire sur prise de Rendez-VousLes demandes de rendez-vous devront être formulées au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite de remise des offres, pour des visites à effectuer au plus tard 12 (douze) jours avant la date limite de remise des offres.pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter, de préférence par mail::coordonnées du service :Degpc/Service EtudesRéférent :Mme Anaïs BouhotTéléphone :04 91 14 68 05adresse électronique :abouhot@marseille.frsi au cours ou à l'issue de la visite, les candidats souhaitent poser des questions, ils devront les poser par écrit dans les conditions fixées au présent règlement de consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: introduction du recours
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 231-607572 (2021-11-24)
Informations complémentaires (2021-12-21)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 231-607572
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Ancienne valeur
Texte:
“- Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) et justification...”
Texte
- Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) et justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Désamiantage complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalents.Qualibat 1113 (Démolition de technicité supérieure) ou justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Démolition complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le déplombage : justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers de retrait de peintures plombées en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le personnel de désamiantage : 100% des opérateurs devra avoir une formation Ss3 amiantetoutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“- Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) ou afaq afnor ou global...”
Texte
- Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) ou afaq afnor ou global certification et justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Désamiantage complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalents (décret no 2012-639 du 4 mai 2012 et arrêté du 23 février 2012).Dans le cadre du traitement de l'amiante, le soumissionnaire devra aussi fournir: - attestation de compétence des salariés (arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)- attestation sur l'honneur sur le recours à un organisme indépendant accrédité pour le mesurage de l'empoussièrement et autres contrôles.qualibat 1113 (Démolition de technicité supérieure) ou justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers équivalents dit à "Démolition complexe" en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le déplombage : justification détaillée par le candidat de réalisation de chantiers de retrait de peintures plombées en réalisation sur les 5 dernières années, avec au moins 3 chantiers équivalentspour le personnel de désamiantage : 100% des opérateurs devra avoir une formation Ss3 amiantetoutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres à l'exception notable du traitement de l'amiante pour lequel la seule certification européenne admise par la France est la Global Certification
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2022-01-07 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-01-21 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2022-01-10 📅
L'heure: 10:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-01-24 📅
L'heure: 10:00
Source: OJS 2021/S 250-659493 (2021-12-21)