Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de 62 logements collectifs à Toulon
DESAIX TX
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Brève description: Travaux de construction de 62 logements collectifs à Toulon.
Valeur estimée hors TVA: EUR 6 450 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 16
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Toulon.
Description du marché: Démolition — terrassements généraux.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 12
Prix (pondération): 8
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 192 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: Gros œuvre.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 668 000 💰
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot nº 02 «Gros-oeuvre» se décompose en tranches au sens de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique. Il comporte une tranche ferme relative à...”
Description des options
Le lot nº 02 «Gros-oeuvre» se décompose en tranches au sens de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique. Il comporte une tranche ferme relative à l'ensemble des prestations décrites au CCTP du lot nº 2 (à l'exception des articles 2.27 et 2.28) et de deux tranches optionnelles. En l'état actuel de nos connaissances, le débit de pompage pourrait être estimé à une valeur inférieure à 10 m/h. Cependant en cours de chantier les volumes pompés seront comptabilisés et consignés et selon les résultats obtenus il pourra être indispensable d'augmenter les débits.
Ainsi, les deux tranches optionnelles sont relatives à la protection contre les eaux pendant la durée des travaux du lot 02 (p.33 CCTP lot 2) et sont décrites de la sorte:
— tranche optionnelle nº 1: débits compris entre 10 et 25 m/h (article 2.27 du CCTP lot 2);
— tranche optionnelle nº 2: débits compris entre 25 et 50 m/h (article 2.28 du CCTP lot 2). L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision d'affermissement émanant du pouvoir adjudicateur. Pour chacune des deux tranches optionnelles, cette décision sera notifiée au titulaire du lot nº 02 «Gros-oeuvre» au plus tard dans les neuf mois suivants la notification de l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux. En cas de non affermissement ou d'affermissement avec retard, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Étanchéité.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 100 000 💰
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Description du marché: Charpente — couverture.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 103 000 💰
5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries extérieures — fermetures.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 375 000 💰
6️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché: Façades.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 176 000 💰
7️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Description du marché: Serrurerie.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 247 000 💰
8️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: Cloisons — doublage — faux plafonds.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 229 000 💰
9️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Description du marché: Menuiseries intérieures.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 188 000 💰
1️⃣0️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché: Revêtement de sols — faïence.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 533 000 💰
1️⃣1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseurs.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 158 000 💰
1️⃣2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Plomberie — VMC — chauffage — gaz.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 595 000 💰
1️⃣3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: Électricité.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 422 000 💰
1️⃣4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peinture intérieure — nettoyage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 154 000 💰
1️⃣5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux préparatoires de viabilité📦
Description du marché: VRD — Espaces verts.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 211 000 💰
1️⃣6️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Désamiantage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 99 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Se reporter à l'article 7.1 du règlement de la consultation. La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigées que du candidat...”
Liste et brève description des conditions
Se reporter à l'article 7.1 du règlement de la consultation. La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigées que du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché: déclaration sur l'honneur afférente aux exclusions aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Le cas échéant le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion, une copie du ou des jugements prononcés (candidat en redressement judiciaire).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché,...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une liste des travaux exécutés au cours de cinq dernières années et portant sur des travaux de même nature, assortie d'attestations de bonne exécution pour...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une liste des travaux exécutés au cours de cinq dernières années et portant sur des travaux de même nature, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectuées selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Une description de l'outillage, le matériel et de l'équipement technique du candidat dont il disposera pour la réalisation du marché public.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Concernant le lot 16: le niveau de qualification minimal exigé: certification amiante Qualibat 1552 «Traitement de l'amiante », imposée par le décret nº...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Concernant le lot 16: le niveau de qualification minimal exigé: certification amiante Qualibat 1552 «Traitement de l'amiante », imposée par le décret nº 2012-639 du 4.5.2012, ou équivalent concernant le lot 12 le niveau de qualification minimal exigé: certification Qualigaz, ou équivalent.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Dans le cadre du décret nº 2012-639 du 4.5.2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante de l'arrêté du 23.2.2012 définissant les modalités de la...”
Conditions d'exécution du contrat
Dans le cadre du décret nº 2012-639 du 4.5.2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante de l'arrêté du 23.2.2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante et du code du travail (sous-section 3 et 4), afin de réaliser ces interventions, le candidat devra pour le lot 16 présenter une attestation de formation ou un document équivalent, délivrée par un organisme certifié, pour les travaux en sous section 3, à savoir «Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant».
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-09
16:15 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-11
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La date et l'heure susmentionnées sont indiquées à titre prévisionnel (sous réserve d' un report de publicité) et pourront être modifiées sans préavis. Les...”
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture)
La date et l'heure susmentionnées sont indiquées à titre prévisionnel (sous réserve d' un report de publicité) et pourront être modifiées sans préavis. Les séances ne sont pas publiques.
“Par la seule remise d'un pli l'entreprise confirme son intention de candidater et soumissionner à la consultation et s'engage, s'elle est désignée...”
Par la seule remise d'un pli l'entreprise confirme son intention de candidater et soumissionner à la consultation et s'engage, s'elle est désignée attributaire, à signer le(s) marché(s) (Acte(s) d'engagement) ainsi que tous les documents annexes prévues par la règlementation et/ou rappelés dans les documents de la consultation. En cas de refus de signature, l'attributaire s'expose à voir sa responsabilité engagée par le pouvoir adjudicateur. Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de 20 mois à compter de la notification de l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux. Il est fixé une période de préparation de 1 mois, incluse dans le délai global d'exécution des travaux. Les délais d'exécution propres à chaque lot s'insèrent dans ce délai global, conformément au calendrier détaillé d'exécution joint au dossier de consultation. Les critères et sous-critères de jugement des offres sont détaillés dans les trames de réponse pour chaque lot, il appartient aux candidats de s'y référer. Les exigences de la Collectivité concernant les modalités de transmission des candidatures et des offres sont prévues au règlement de la consultation (environnement technique nécessaire au bon fonctionnement du service, modalités d'obtention des documents, précisions quant aux modalités particulières de transmission, rappel de la procédure dématérialisée de présentation et de remise des offres, utilisation des anti-virus). Il est précisé que, conformément à l'article R. 2161-4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Pour tous les lots, afin de permettre la signature et la notification du marché, les sociétés attributaires doivent être en mesure de produire, à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur comme attributaire, une attestation d'assurance décennale. Cautionnement et garanties exigées une avance est prévue dans le cadre du marché sur la base des dispositions des articles R. 2191-3 à R. 2191-5 du code de la commande publique. Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande portant sur un engagement du montant total de l'avance consenti. Une retenue de garantie de 5 %, pour tous les lots, sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie au taux de 5 % peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à R. 2191-38 du code de la commande publique. Pas de caution personnelle et solidaire. Modalités essentielles de financement et de paiements et/ou références aux textes qui les réglementent subvention Etat, ville de Toulon, MTPM, conseil départemental du var, prêt CDC, prêt PEEC, compte investissement THM Le titulaire sera réglé par virement bancaire dans un délai global maximum de 30 jours.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire tel que figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire du lot considéré. Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement d'entreprises, de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Autres conditions particulières: à l'occasion de l'exécution du marché, l'entreprise retenue s'engage à réserver à la mise en oeuvre de l'action d'insertion au minimum 5 % du temps total du travail nécessaire à la réalisation des travaux objet du marché (voir détail dans le CCAP, article 8.7) à l'exception des lots nº 11 «ascenseurs » et nº 16 «désamiantage».
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: CS 40510
Commune postale: Toulon cedex 9
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠
URL: http://toulon.tribunl-administratif.fr/ta-caa🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Modalités d'introduction de recours: voie de recours:
— référé pré contractuel (CJA, article L. 551-1 et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs);
— référé...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Modalités d'introduction de recours: voie de recours:
— référé pré contractuel (CJA, article L. 551-1 et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs);
— référé contractuel (CJA, article L. 551-13 et suivants);
— recours en contestation: (arrêt CE du 4.4.2014 département Tarn-et-Garonne) est ouvert à tous candidat, un recours en contestation de la validité du contrat, devant le même tribunal dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“Tribunal administratif de Toulon ou service des marchés de THM (cf. coordonnées ci-dessus), Toulon, F”
Adresse postale: Le Saint-Matthieu — avenue Franklin Roosevelt — BP 1309
Commune postale: Toulon Cedex
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 023-054284 (2021-01-29)
Avis d'attribution de marché (2021-12-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Toulon Habitat Méditerranée - OPH de le Métropole Toulon Provence Méditerranée
Adresse postale: Le Saint Matthieu - Avenue Franklin Roosevelt - BP 1309
Commune postale: Toulon cedex
Personne de contact: Service de la Commande publique
Objet Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de construction de 62 logements collectifs à Toulon
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 7848116.65 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: Toulon
Description du marché: Démolition - Terrassements généraux
Description du marché: Gros oeuvre
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot n°02 « Gros-oeuvre » se décompose en tranches au sens de l'article R. 2113-4 du Code de la Commande Publique.Il comporte une tranche ferme relative à...”
Description des options
Le lot n°02 « Gros-oeuvre » se décompose en tranches au sens de l'article R. 2113-4 du Code de la Commande Publique.Il comporte une tranche ferme relative à l'ensemble des prestations décrites au CCTP du lot n°2 (à l'exception des articles 2.27 et 2.28) et de deux tranches optionnelles.En l'état actuel de nos connaissances, le débit de pompage pourrait être estimé à une valeur inférieure à 10 m3/h. Cependant en cours de chantier les volumes pompés seront comptabilisés et consignés et selon les résultats obtenus il pourra être indispensable d'augmenter les débits.Ainsi, les deux tranches optionnelles sont relatives à la protection contre les eaux pendant la durée des travaux du lot 02 (p.33 CCTP LOT 2) et sont décrites de la sorte : - Tranche optionnelle n°1 : débits compris entre 10 et 25 m3/h (article 2.27 du CCTP lot 2)- Tranche optionnelle n°2 : débits compris entre 25 et 50 m3/h (article 2.28 du CCTP lot 2)L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision d'affermissement émanant du pouvoir adjudicateur. Pour chacune des 2 tranches optionnelles, cette décision sera notifiée au titulaire du lot n°02 « Gros-oeuvre » au plus tard dans les 9 mois suivants la notification de l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux.En cas de non affermissement ou d'affermissement avec retard, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Afficher plus Description
Description du marché: Etanchéité
Description du marché: Charpente - Couverture
Description du marché: Menuiseries extérieures - Fermetures
Description du marché: Façades
Description du marché: Serrurerie
Description du marché: Cloisons - doublage - Faux plafonds
Description du marché: Menuiseries intérieures
Description du marché: Revêtement de sols - Faïence
Description du marché: Ascenseurs
Description du marché: Plomberie - VMC - chauffage - gaz
Description du marché: Electricité
Description du marché: Peinture intérieure - Nettoyage
Description du marché: VRD - Espaces verts
Description du marché: Désamiantage
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 023-054284
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021-002-AO
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 1 : démolition - terrassements généraux”
Date de conclusion du contrat: 2021-11-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Avenir deconstruction
Adresse postale: 14, rue Emmanuel Vitria - ZI La Palun
Commune postale: Gardanne
Code postal: 13120
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 78775.5 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2021-003-AO
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 2 : Gros-oeuvre”
Date de conclusion du contrat: 2021-12-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Senec
Adresse postale: 375, rue des Frères Lumière
Commune postale: TOULON CEDEX 9
Code postal: 83087
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4464051.56 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2021-004-AO
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 3 : Etanchéité” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Omega etancheite
Adresse postale: 9, Impasse du Pistou - ZAC de la soude
Commune postale: Marseille
Code postal: 13009
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 97823.59 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2021-005-AO
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 4 : Charpente - Couverture” Nom et adresse du contractant
Nom: Tda
Adresse postale: 1030 Avenue des Lions - Pôle production
Commune postale: Frejus
Code postal: 83600
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 106 570 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2021-006-AO
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 5 : Menuiseries extérieures - Fermetures” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Sesame automatismes et fermetures
Adresse postale: 177 Avenue Jean Monnet
Commune postale: Ollioules
Code postal: 83190
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 451420.35 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2021-007-AO
Numéro d'identification du lot: 6
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 6 : Façades” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Sorie
Adresse postale: 645 Chemin de Cravesan
Commune postale: La roquette sur siagne
Code postal: 06550
Région: Alpes-Maritimes🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 170 000 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 2021-008-AO
Numéro d'identification du lot: 7
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à Toulon Lot n° 7 : Serrureries” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Var industrie
Adresse postale: 525 Chemin des Négadoux
Commune postale: Six fours les plages
Code postal: 83140
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 233210.43 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 2021-009-AO
Numéro d'identification du lot: 8
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 8 : Cloisons - doublage - faux plafonds” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Vetero isolation
Adresse postale: Route nationale 113 - ZI Les Cadesteaux
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 240866.71 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 2021-010-AO
Numéro d'identification du lot: 9
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 9 : Menuiseries intérieures”
Date de conclusion du contrat: 2021-12-06 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Poujol batiment
Adresse postale: 990, Chemin de Sauvecanne
Commune postale: Bouc bel air
Code postal: 13320
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 211726.49 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 2021-011-AO
Numéro d'identification du lot: 10
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 10 : Revêtement de sols - Faïence” Nom et adresse du contractant
Nom: Carrelage de provence
Adresse postale: 500, Boulevard de Léry
Commune postale: Six fours
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 442902.3 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 2021-012-AO
Numéro d'identification du lot: 11
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 11 : Ascenseurs” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Ams ascenseurs
Adresse postale: 2 rue Léon Bancal- ZAC LA VALENTINE 2
Code postal: 13011
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 126 900 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 2021-013-AO
Numéro d'identification du lot: 12
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 12 : Plomberie VMC Chauffage Gaz” Nom et adresse du contractant
Nom: Installation mediterraneenne plomberie (imp)
Adresse postale: 50, Impasse Pythagore - ZI La Palud
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 515 226 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 2021-014-AO
Numéro d'identification du lot: 13
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 13 : Electricité CFO / CFA” Nom et adresse du contractant
Nom: Ges
Adresse postale: 492, Route des Vins
Commune postale: Le val
Code postal: 83143
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 325 971 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 2021-015-AO
Numéro d'identification du lot: 14
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 14 : Peinture intérieure - Nettoyage” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nom et adresse du contractant
Nom: Srp - societe renovation peinture
Adresse postale: 4 rue Michel Mérino
Code postal: 13005
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 165624.08 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: 2021-016-AO
Numéro d'identification du lot: 15
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 15 : VRD - Espaces verts” Nom et adresse du contractant
Nom: Bronzo tp
Adresse postale: ZI Athélia 1- BP 145
Commune postale: La ciotat cedex
Code postal: 13702
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 187054.64 💰
1️⃣6️⃣
Numéro de contrat: 2021-017-AO
Numéro d'identification du lot: 16
Titre:
“Travaux de construction de 62 logements collectifs - 94 Bld Desaix à ToulonLot n° 16 : désamiantage” Nom et adresse du contractant
Nom: Delt'amiante
Adresse postale: 4 Avenue de la Moutte - ZI LA VALAMPE
Commune postale: Chateauneuf les martigues
Code postal: 13220
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 29 994 💰
“Concernant le marché n° 2021-003-AO pour le lot 2 le montant de 4 464 051,56 euro(s) HT correspond à la tranche ferme. Il existe deux tranches optionnelles...”
Concernant le marché n° 2021-003-AO pour le lot 2 le montant de 4 464 051,56 euro(s) HT correspond à la tranche ferme. Il existe deux tranches optionnelles qui sont relatives à la protection contre les eaux pendant la durée des travaux du lot 02 (p.33 CCTP LOT 2) et sont décrites de la sorte : - Tranche optionnelle n°1 : « débits compris entre 10 et 25 m3/h (article 2.27 du CCTP lot 2) »- Tranche optionnelle n°2 : « débits compris entre 25 et 50 m3/h (article 2.28 du CCTP lot 2) »L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision d'affermissement émanant du pouvoir adjudicateur. Pour chacune des 2 tranches optionnelles, cette décision sera notifiée au titulaire du lot n°02 « Gros-oeuvre » au plus tard dans les 9 mois suivants la notification de l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux.En cas de non affermissement ou d'affermissement avec retard, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Toulon
Adresse postale: C.s 40510
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Modalités d'introduction de recours : Voie de recours : *référé pré contractuel (CJA, art L.551-1 et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs); *référé...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Modalités d'introduction de recours : Voie de recours : *référé pré contractuel (CJA, art L.551-1 et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs); *référé contractuel (CJA, art L 551-13 et suivants); *recours en contestation : (Arrêt CE du 04/04/2014 Département Tarn et Garonne) est ouvert à tous candidat, un recours en contestation de la validité du contrat, devant le même tribunal dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“Tribunal Administratif de Toulon ou Service des Marchés de THM (cf. coordonnées ci-dessus), Toulon, F”
Adresse postale: Le Saint Matthieu - Avenue Franklin Roosevelt - BP 1309
Commune postale: Toulon cedex
Source: OJS 2021/S 248-655364 (2021-12-17)