Plan de relance: travaux de restructuration du secteur «Chimie» du site Cité scientifique de l'Université de Lille
Université de Lille
La présente consultation porte sur les travaux de restructuration du secteur «Chimie» du site Cité scientifique de l'Université de Lille. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure formalisé. Appel d'offre ouvert en application des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • ardecco
- • Delagrave EMSM SAS
- • Entreprise Septentrionale de Construction
- • KONE
- • Motif
- • Nord France couverture
- • Ramery énergies
- • Rudant & Fils
- • Santerne Fluides
- • SAS STM
- • Stami
- • VATP SAS
- • Mobilier › Mobilier de laboratoire
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Produits connexes aux matériaux de construction › Charpentes
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de peinture › Travaux de peinture de bâtiments
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation du gaz
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-05-21 | Avis de marché |
| 2021-12-10 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2021T012
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de bardage 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation du gaz 📦
Mobilier de laboratoire 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Lille
Adresse postale: 42 rue Paul Duez
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: https://www.univ-lille.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@univ-lille.fr 📧
Téléphone: +33 362269705 📞
URL des documents: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=761754&orgAcronyme=f2h 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 100-262865
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre — charpente — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition — gros œuvre — charpente — VRD.
Durée de l'accord: 30 mois
Description des options:
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 2
Brève description: Désamiantage.
Description des options:
Intitulé du lot: Étanchéité — bardage
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité — bardage.
Description des options:
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — serrurerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures — serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie — plafonds suspendus — menuiseries intérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: Plâtrerie — plafonds suspendus — menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 6
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Peinture — sols souples
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture — sols souples.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 8
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: CVC — plomberie
Numéro du lot: 9
Brève description: CVC — plomberie.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Fluides spéciaux
Numéro du lot: 11
Brève description: Fluides spéciaux.
Intitulé du lot: Mobilier de laboratoire
Numéro du lot: 12
Brève description: Mobilier de laboratoire.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Université de Lille, campus Cité scientifique.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation.
Situation économique et financière: Voir DC1 et DC2 + annexe DC2.
Capacité technique et professionnelle: Voir DC1 et DC2 + annexe DC2.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
Adresse postale: rue du Barreau, Bp 60149
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59653
Point de contact: Mme Marjorie Bras
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Direccte Hauts-de-France
Adresse postale: 70 rue Saint-Sauveur, BP 456
Code postal: 59021
Téléphone: +33 2816465465 📞
Adresse Internet: http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Le-Mediateur-des-entreprises-en-Hauts-de-France 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2021/S 100-262865 (2021-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2021T012
Brève description:
La présente consultation porte sur les travaux de restructuration du secteur «Chimie» du site Cité scientifique de l'Université de Lille. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure formalisé. Appel d'offre ouvert en application des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de bardage 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation du gaz 📦
Mobilier de laboratoire 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Lille
Adresse postale: 42 rue Paul Duez
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: https://www.univ-lille.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@univ-lille.fr 📧
Téléphone: +33 362269705 📞
URL des documents: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=761754&orgAcronyme=f2h 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 100-262865
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
La visite est obligatoire. Bâts C5 et C8 étant situé en ZRR pourront être visités via le lien: voir règlement de consultation. Il est obligatoire de participer à l'une des visioconférences énoncées ci-dessous, car une visite guidée et la présentation bâtiment C16 seront réalisées:
— visio 1: 4.6.2021 (14h00);
— visio 2: 8.6.2021 (14h00); et
— visio 3: 17.6.2021 (9h00).
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre — charpente — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition — gros œuvre — charpente — VRD.
Durée de l'accord: 30 mois
Description des options:
Deux (2) PSE concernent ce lot:
— PSE 1: démolition édicule technique toiture;
— PSE 2: brique parement.
L'exécution des PSE sera facultative mais leur chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
La visite est obligatoire. Bâts C5 et C8 étant situé en ZRR pourront être visités via le lien: voir règlement de consultation. Il est obligatoire de participer à l'une des visioconférences énoncées ci-dessous, car une visite guidée et la présentation bâtiment C16 seront réalisées:
Afficher plus
— visio 1: 4.6.2021 (14h00);
— visio 2: 8.6.2021 (14h00); et
— visio 3: 17.6.2021 (9h00).
Numéro du lot: 2
Brève description: Désamiantage.
Description des options:
Une (1) PSE concerne ce lot:
— PSE 3: suppression de l'édicule central sur le C8.
L'exécution de cette PSE sera facultative mais son chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité — bardage.
Description des options:
— PSE 4: remplacement de la membrane par étanchéité bicouche;
— PSE 5: modification et sujétions liées à la suppression de l'édicule central.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures — serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie — plafonds suspendus — menuiseries intérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: Plâtrerie — plafonds suspendus — menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 6
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Peinture — sols souples
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture — sols souples.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 8
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: CVC — plomberie
Numéro du lot: 9
Brève description: CVC — plomberie.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Fluides spéciaux
Numéro du lot: 11
Brève description: Fluides spéciaux.
Intitulé du lot: Mobilier de laboratoire
Numéro du lot: 12
Brève description: Mobilier de laboratoire.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Université de Lille, campus Cité scientifique.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation.
Situation économique et financière: Voir DC1 et DC2 + annexe DC2.
Capacité technique et professionnelle: Voir DC1 et DC2 + annexe DC2.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
Adresse postale: rue du Barreau, Bp 60149
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59653
Point de contact: Mme Marjorie Bras
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Particularité à prendre en compte: classification du laboratoire Lasire en Zone à régime restrictif (ZRR). L'unité de recherche Lasire UMR 8516 étant classée «Zone à régime restrictif — ZRR», les titulaires devront impérativement fournir à l'Université de Lille, la liste nominative précisant l'identité des personnes qui seront susceptibles d'intervenir à quelque titre que ce soit en phase travaux (conducteur de travaux, chef de chantier, compagnons…) sur le site. Le titulaire devra la tenir à jour au fur et à mesure des évolutions de personnel au sein de l'entreprise. Les personnes devront avoir été approuvées par le fonctionnaire de sécurité de défense avant toute autorisation d'accès à ce site. Pour chaque personne susceptible d'intervenir sur le chantier, il conviendra donc d'obtenir une autorisation d'accès permanent (pendant la durée du chantier) à la ZRR. Pour pouvoir demander cette autorisation, qui sera individuelle, il conviendra de fournir, dans le cadre de l'offre:
Afficher plus
— le formulaire de demande d'accès permanent, remplie complètement, à fournir impérativement au format Excel;
— une photocopie de la pièces d'identité, recto verso, ou passeport et, le cas échéant, copie de la carte de séjour, au format PDF;
— un CV obligatoire, reprenant les expériences des dix dernières années. Pour les compagnons, le CV est également obligatoire, quitte à ce qu'il soit sommaire. Soit au total 3 fichiers par personne.
Les autorisation d'accès sont impératives pour permettre l'affectation de badges par l'établissement. Ceux-ci seront exigés pour la circulation de ce personnel. En cas de remplacement, même temporaire, d'un ou plusieurs de ces agents intervenant sur le site, l'entreprise titulaire devra, sans aucun délai, informer le représentant du site de ce remplacement et lui fournir la fiche d'identité correspondante. À défaut de respect de ces consignes, l'administration se réserve la possibilité d'interdire l'accès aux locaux.
Afficher plus
Financement sur crédits budgétaires de l'Université de Lille, du CPER Chimie et du plan de relance de l'état. Application du décret nº 2012-1246 du 7.11.2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Application du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 et de l'article 37 de la loi du 28.1.2013 relatifs à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: délai maximal de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture par l'Université de Lille.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à 12 du code de justice administrative pouvant être exercé avant la signature du contrat. La signature du contrat ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de onze jours à compter de la notification de rejet des candidatures et offres;
Afficher plus
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à 23 dudit code pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 dudit code;
— recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pouvant être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa conclusion;
Afficher plus
— référé «secret des affaires» prévu à l'article R. 557-3 du code de justice administrative.
Nom: Direccte Hauts-de-France
Adresse postale: 70 rue Saint-Sauveur, BP 456
Code postal: 59021
Téléphone: +33 2816465465 📞
Adresse Internet: http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Le-Mediateur-des-entreprises-en-Hauts-de-France 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2021/S 100-262865 (2021-05-21)
Avis d'attribution de marché (2021-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 10312004.68 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: universite de lille
Adresse postale: 42, rue Paul Duez
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-10 📅
Date de publication: 2021-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 243-639578
Se réfère à l'avis: 2021/S 100-262865
Numéro JO-S: 243
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: démolition - gros Oeuvre - charpente- vRD
Brève description: démolition - gros Oeuvre - charpente- vRD
Description des options:
Intitulé du lot: désamiantage
Brève description: désamiantage
Description des options:
Intitulé du lot: etanchéité - bardage
Brève description: étanchéité - bardage
Description des options:
Intitulé du lot: menuiseries extérieures - serrurerie
Brève description: menuiseries extérieures - serrurerie
Intitulé du lot: plâtrerie - plafonds suspendus - menuiseries intérieures
Brève description: plâtrerie - plafonds suspendus - menuiseries intérieures
Description des options:
Intitulé du lot: carrelage - faïence
Brève description: carrelage - faïence
Intitulé du lot: peinture - sols souples
Brève description: peinture - sols souples
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: ascenseur
Intitulé du lot: cvc - plomberie
Brève description: cvc - plomberie
Intitulé du lot: electricité
Brève description: electricité
Intitulé du lot: fluides Spéciaux
Brève description: fluides Spéciaux
Intitulé du lot: mobilier de Laboratoire
Brève description: mobilier de Laboratoire
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: université de Lille Campus Cité Scientifique
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie propre au chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Fiches techniques produits & qualité des matériaux
Moyens humains - équipe prévisionnelle affectée à l'opération - références travaux laboratoires - travaux en présence de l'exploitant
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Approche environnementale, hygiène et sécurité sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Cohérence et respect de la trame du DPGF
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Approche environnementale, hygiène et sécurité sur le chantier :
Moyens humains - équipe prévisionnelle affectée à l'opération + références travaux laboratoires - travaux en présence de l'exploitant)
Equipe BIM :Présentation de l'organisation de l'entreprise pour travailler selon le processus BIM indiquant : a) Les moyens humains (joindre les CV précisant la formation, compétence et expériences) b
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Equipe BIM : Présentation de l'organisation de l'entreprise pour travailler selon le processus BIM indiquant : a) Les moyens humains (joindre les CV précisant la formation, compétence et expériences)
Critère de qualité (pondération): 30
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-27 📅
Nom: vatp sas
Numéro d'enregistrement national: 342 869 054 00052
Adresse postale: rue du fort Gassion
Commune postale: Aire-sur-La Lys
Code postal: 62120
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 321389300 📞
Courrier électronique: secretariat@vatp.fr 📧
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/voirie-assainissement-travaux-publics-342869054.html 🌏
Nom: entreprise septentrionale de construction
Numéro d'enregistrement national: 379 902 877 00057
Adresse postale: zone d'activité du Bonnel Rue Galibot
Commune postale: Lallaing
Code postal: 59167
Téléphone: +33 327959210 📞
Courrier électronique: contact@septentrionale.fr 📧
Adresse Internet: http://www.septentrionale.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 1108865.04 EUR 💰
Nom: nord France Couverture
Numéro d'enregistrement national: 478 532 252 00051
Adresse postale: 889 rue des Hauts de Sainghin
Commune postale: Sainghin-en-Melantois
Code postal: 59262
Téléphone: +33 320743659 📞
Courrier électronique: contact@nord-france-couverture.fr 📧
Adresse Internet: https://www.nord-france-couverture.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 1499237.40 EUR 💰
Nom: sas stm
Numéro d'enregistrement national: 313 455 792 00033
Adresse postale: 44 rue Henri Barbusse
Commune postale: Faches Thumesnil
Code postal: 59155
Téléphone: +33 320629660 📞
Adresse Internet: https://www.rogerdelattre.com/stm 🌏
Valeur totale du marché: 1 230 452 EUR 💰
Nom: stami
Numéro d'enregistrement national: 342 260 643 00040
Adresse postale: 4 rue de la Plaine
Commune postale: Leers
Code postal: 59115
Téléphone: +33 320362548 📞
Courrier électronique: stami59@wannadoo.fr 📧
Adresse Internet: http://www.stami59.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 904480.55 EUR 💰
Nom: ardecco
Numéro d'enregistrement national: 371 200 197 00031
Adresse postale: zi rue Copernic
Commune postale: Courcelles-les-Lens
Code postal: 62970
Téléphone: +33 321778010 📞
Courrier électronique: contact-ardeco@ardeco-sas.com 📧
Pays: Pas-de-Calais 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/ardeco-soc-371200197.html 🌏
Valeur totale du marché: 211137.92 EUR 💰
Nom: rudant & Fils
Numéro d'enregistrement national: 887 280 246 00042
Adresse postale: 244 rue de l'yser
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200
Téléphone: +33 320016358 📞
Courrier électronique: contact@rudant.fr 📧
Adresse Internet: http://www.rudant.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 358 479 EUR 💰
Nom: kone
Numéro d'enregistrement national: 592 052 302 01860
Adresse postale: agence de Lille Zone de la Pilaterie
Commune postale: Villeneuve D'Ascq
Code postal: 59650
Téléphone: +33 681879306 📞
Courrier électronique: caroline.sion@kone.com 📧
Adresse Internet: https://www.kone.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 62445.17 EUR 💰
Nom: santerne Fluides
Numéro d'enregistrement national: 528 862 733 00086
Adresse postale: 3 rue des frères Lumières CS 70016 SEQUEDIN
Commune postale: Haubourdin
Code postal: 59481
Téléphone: +33 320220892 📞
Courrier électronique: stephane.carre@santerne.fr 📧
Adresse Internet: https://www.santerne-fluides.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 2820533.83 EUR 💰
Nom: ramery energies
Numéro d'enregistrement national: 356 200 295 00141
Adresse postale: rue de l'abbé Jerzy Popielusko
Commune postale: Lens
Code postal: 62300
Téléphone: +33 321737235 📞
Courrier électronique: rameryenergies-electric@ramery.fr 📧
Adresse Internet: https://www.ramery.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 916 000 EUR 💰
Nom: motif
Numéro d'enregistrement national: 382 063 873 00022
Adresse postale: zone Industrielle St René
Commune postale: Guesnain
Code postal: 59287
Téléphone: +33 327878585 📞
Courrier électronique: contact@motif.fr 📧
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/motif-382063873.html 🌏
Valeur totale du marché: 337173.77 EUR 💰
Nom: delagrave emsm sas
Numéro d'enregistrement national: 879 414803 00012
Adresse postale: 350 rue Blingue
Commune postale: Romilly-sur-Andelle
Code postal: 27610
Téléphone: +33 232487402 📞
Courrier électronique: contact@delagrave.fr 📧
Pays: Eure 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/sas-delagrave-emsm-879414803.html 🌏
Valeur totale du marché: 863 200 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
5
2
3
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire- cS 62039
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: dreets
Adresse postale: les Arcades de Flandre, 70, rue Saint Sauveur
Commune postale: Lille
Code postal: 59022
Courrier électronique: npdcp.direction@dreets.gouv.fr 📧
Adresse Internet: https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2021/S 243-639578 (2021-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation porte sur les travaux de restructuration du secteur chimie du site Cité Scientifique de l Université de Lille. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure formalisé Appel d'offre Ouvert en application des articles R2124-1 et R2124-2 du Décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: universite de lille
Adresse postale: 42, rue Paul Duez
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-10 📅
Date de publication: 2021-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 243-639578
Se réfère à l'avis: 2021/S 100-262865
Numéro JO-S: 243
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: démolition - gros Oeuvre - charpente- vRD
Brève description: démolition - gros Oeuvre - charpente- vRD
Description des options:
deux (2) PSE concernent ce lot : - pSE : Démolition édicule technique toiture - pSE : Brique ParementL'Exécution des PSE sera facultative mais leur chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)
Afficher plus
Brève description: désamiantage
Description des options:
une (1) PSE concerne ce lot : - pSE : Suppression de l'édicule central sur le C8L'Exécution de cette PSE sera facultative mais son chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)
Afficher plus
Brève description: étanchéité - bardage
Description des options:
deux (2) PSE concernent ce lot :- pSE : remplacement de la membrane par étanchéité bicouche- pSE : Modification et sujétions liées à la suppression de l'édicule central. L'Exécution des PSE sera facultative mais leur chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)
Afficher plus
Brève description: menuiseries extérieures - serrurerie
Intitulé du lot: plâtrerie - plafonds suspendus - menuiseries intérieures
Brève description: plâtrerie - plafonds suspendus - menuiseries intérieures
Description des options:
deux (2) PSE concernent ce lot :PSE Dalles acoustiques en salles tp ;pse la fourniture et pose de bloc porte.l'exécution des PSE sera facultative mais leur chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)
Afficher plus
Brève description: carrelage - faïence
Intitulé du lot: peinture - sols souples
Brève description: peinture - sols souples
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: ascenseur
Intitulé du lot: cvc - plomberie
Brève description: cvc - plomberie
Intitulé du lot: electricité
Brève description: electricité
Intitulé du lot: fluides Spéciaux
Brève description: fluides Spéciaux
Intitulé du lot: mobilier de Laboratoire
Brève description: mobilier de Laboratoire
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: université de Lille Campus Cité Scientifique
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie propre au chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Fiches techniques produits & qualité des matériaux
Moyens humains - équipe prévisionnelle affectée à l'opération - références travaux laboratoires - travaux en présence de l'exploitant
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Approche environnementale, hygiène et sécurité sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Cohérence et respect de la trame du DPGF
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Approche environnementale, hygiène et sécurité sur le chantier :
Moyens humains - équipe prévisionnelle affectée à l'opération + références travaux laboratoires - travaux en présence de l'exploitant)
Equipe BIM :Présentation de l'organisation de l'entreprise pour travailler selon le processus BIM indiquant : a) Les moyens humains (joindre les CV précisant la formation, compétence et expériences) b
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Equipe BIM : Présentation de l'organisation de l'entreprise pour travailler selon le processus BIM indiquant : a) Les moyens humains (joindre les CV précisant la formation, compétence et expériences)
Critère de qualité (pondération): 30
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-27 📅
Nom: vatp sas
Numéro d'enregistrement national: 342 869 054 00052
Adresse postale: rue du fort Gassion
Commune postale: Aire-sur-La Lys
Code postal: 62120
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 321389300 📞
Courrier électronique: secretariat@vatp.fr 📧
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/voirie-assainissement-travaux-publics-342869054.html 🌏
Nom: entreprise septentrionale de construction
Numéro d'enregistrement national: 379 902 877 00057
Adresse postale: zone d'activité du Bonnel Rue Galibot
Commune postale: Lallaing
Code postal: 59167
Téléphone: +33 327959210 📞
Courrier électronique: contact@septentrionale.fr 📧
Adresse Internet: http://www.septentrionale.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 1108865.04 EUR 💰
Nom: nord France Couverture
Numéro d'enregistrement national: 478 532 252 00051
Adresse postale: 889 rue des Hauts de Sainghin
Commune postale: Sainghin-en-Melantois
Code postal: 59262
Téléphone: +33 320743659 📞
Courrier électronique: contact@nord-france-couverture.fr 📧
Adresse Internet: https://www.nord-france-couverture.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 1499237.40 EUR 💰
Nom: sas stm
Numéro d'enregistrement national: 313 455 792 00033
Adresse postale: 44 rue Henri Barbusse
Commune postale: Faches Thumesnil
Code postal: 59155
Téléphone: +33 320629660 📞
Adresse Internet: https://www.rogerdelattre.com/stm 🌏
Valeur totale du marché: 1 230 452 EUR 💰
Nom: stami
Numéro d'enregistrement national: 342 260 643 00040
Adresse postale: 4 rue de la Plaine
Commune postale: Leers
Code postal: 59115
Téléphone: +33 320362548 📞
Courrier électronique: stami59@wannadoo.fr 📧
Adresse Internet: http://www.stami59.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 904480.55 EUR 💰
Nom: ardecco
Numéro d'enregistrement national: 371 200 197 00031
Adresse postale: zi rue Copernic
Commune postale: Courcelles-les-Lens
Code postal: 62970
Téléphone: +33 321778010 📞
Courrier électronique: contact-ardeco@ardeco-sas.com 📧
Pays: Pas-de-Calais 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/ardeco-soc-371200197.html 🌏
Valeur totale du marché: 211137.92 EUR 💰
Nom: rudant & Fils
Numéro d'enregistrement national: 887 280 246 00042
Adresse postale: 244 rue de l'yser
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200
Téléphone: +33 320016358 📞
Courrier électronique: contact@rudant.fr 📧
Adresse Internet: http://www.rudant.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 358 479 EUR 💰
Nom: kone
Numéro d'enregistrement national: 592 052 302 01860
Adresse postale: agence de Lille Zone de la Pilaterie
Commune postale: Villeneuve D'Ascq
Code postal: 59650
Téléphone: +33 681879306 📞
Courrier électronique: caroline.sion@kone.com 📧
Adresse Internet: https://www.kone.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 62445.17 EUR 💰
Nom: santerne Fluides
Numéro d'enregistrement national: 528 862 733 00086
Adresse postale: 3 rue des frères Lumières CS 70016 SEQUEDIN
Commune postale: Haubourdin
Code postal: 59481
Téléphone: +33 320220892 📞
Courrier électronique: stephane.carre@santerne.fr 📧
Adresse Internet: https://www.santerne-fluides.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 2820533.83 EUR 💰
Nom: ramery energies
Numéro d'enregistrement national: 356 200 295 00141
Adresse postale: rue de l'abbé Jerzy Popielusko
Commune postale: Lens
Code postal: 62300
Téléphone: +33 321737235 📞
Courrier électronique: rameryenergies-electric@ramery.fr 📧
Adresse Internet: https://www.ramery.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 916 000 EUR 💰
Nom: motif
Numéro d'enregistrement national: 382 063 873 00022
Adresse postale: zone Industrielle St René
Commune postale: Guesnain
Code postal: 59287
Téléphone: +33 327878585 📞
Courrier électronique: contact@motif.fr 📧
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/motif-382063873.html 🌏
Valeur totale du marché: 337173.77 EUR 💰
Nom: delagrave emsm sas
Numéro d'enregistrement national: 879 414803 00012
Adresse postale: 350 rue Blingue
Commune postale: Romilly-sur-Andelle
Code postal: 27610
Téléphone: +33 232487402 📞
Courrier électronique: contact@delagrave.fr 📧
Pays: Eure 🏙️
Adresse Internet: https://www.societe.com/societe/sas-delagrave-emsm-879414803.html 🌏
Valeur totale du marché: 863 200 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
5
2
3
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire- cS 62039
Informations sur les délais d'introduction des recours:
précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel prévu aux art. L.551-1 à -12du Code de justice administrative pouvant être exercé avant la signature du contrat. La signature du contrat nepeut intervenir avant l'expiration d'un délai de 11 jours à compter de la notification de rejet des candidatures etoffres.Référé contractuel prévu aux art. L.551-13 à -23 dudit Code pouvant être exercé dans les délais prévus àl'art.r.551-7 dudit Code.Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pouvant être exercé dans un délai de 2 mois àcompter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avismentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa conclusion.Référé " secret des affaires " prévu à l'article R557-3 du Code de justice administrative
Afficher plus
Nom: dreets
Adresse postale: les Arcades de Flandre, 70, rue Saint Sauveur
Commune postale: Lille
Code postal: 59022
Courrier électronique: npdcp.direction@dreets.gouv.fr 📧
Adresse Internet: https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2021/S 243-639578 (2021-12-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)