mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du Réseau d'appel d'urgence des tunnels en Île-De-France

MEEDDM

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2021-12-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Artelia SAS
• SETEC ITS

Qui ?

• MEEDDM

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection › Services d'ingénierie

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-12-22	Avis de marché
2022-01-14	Informations complémentaires
2022-02-07	Informations complémentaires
2022-08-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'ingénierie
Brève description:

mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du Réseau d'appel d'urgence des tunnels en Île-De-France

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'ingénierie 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'ingénierie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: meeddm
Adresse postale: 15-17 Rue olof Palme
Code postal: 94046
Commune postale: Créteil
Contact
Adresse Internet: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: ghislain.kaniki@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 699044162 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1957390&orgAcronyme=d4t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-22 📅
Date limite de soumission: 2022-01-28 📅
Date de publication: 2021-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 251-667544
Numéro JO-S: 251
Informations complémentaires

lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr), le candidat installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du manuel d'utilisation.La remise d'une offre par voie électronique se fera sur la plate-forme de dématérialisation sous la référence Dimet_2021_Moe_Pau.Les lieux d'exécution des travaux sont localisés sur :- les axes A86, A6b, A14, A4, N1014, N1013, N192, N314, N315 et les bretelles B1, B3, B4 et B8 dans les tunnels ;- les locaux techniques dans les Point de Service Tunnel (Pst) et les postes de contrôle trafic et tunnel (Pctt) concernés- les 14 ouvrages se situent sur les territoires des communes suivantes :92 / 93/ 94 78la visite du site des travaux est vivement recommandée, afin que le candidat prenne pleinement conscience des contraintes et des enjeux.le candidat souhaitant effectuer une visite devra prendre rendez-vous avec :Mr. KANIKI Tshiamuanda Ghislain (Téléphone : 06 99 0441 62 )Les prix sont révisables.Enveloppe financière: la part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 1,3 millions d'euros HT valeur au mois de juin 2021.Les pénalités pour retard commencent à concourir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à mise en demeure, sur simple constat du retard, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

mission de maîtrise d'oeuvre en vue de moderniser le parc des Postes d'appel d'urgence (Pau) de 14 tunnels en adoptant pour ceux-ci une technologie plus récente à connectivité Ethernet/Ip et en remplaçant les PAU analogiques existants en tunnels par des pau ip

Durée de l'accord: 30 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: départements du 92/93/94/78

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

les justifications relatives à la capacité juridique du candidat :- le formulaire Dc1 dûment complété et signé. En cas de groupement le Dc1 est signé par tous les cotraitants ; - le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment via la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'insee et/ou des délégations internes à l'entreprise) ;Les justifications relatives à la capacité économique et financière du candidat :- le/les formulaire(s) Dc2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les trois dernières années. En cas de groupement il est fourni un Dc2 par cotraitant. Les annexes demandées au Dc2 sont fournies le cas échéant ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;Les formulaires Dc1 et Dc2 sont disponibles avec leur notice d'utilisation sur le site : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Capacité technique et professionnelle:

- les références professionnelles et capacités techniques du candidat : ◦ Une liste des principales missions de maîtrise d'oeuvre réalisées au cours des 3 dernières années, ou certificats de capacités délivrées par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'oeuvre, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux ainsi que l'identité du maître d'ouvrage. En cas de groupement, cette liste doit être fournie pour chacun des membres du groupement ;-l'indication des titres d'étude et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;- les certificats de qualifications professionnelles en rapport avec l'objet du marché ;- une déclaration indiquant les effectifs annuels moyens et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

les candidats devront réunir des compétences pluridisciplinaires en ingénierie de tunnels routiers dans les domaines suivants : - conduite d'opération de projets, en matière routière ; - alimentation électrique ; - gestion technique centralisée - réseaux de télécommunication ; - génie civil

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: créteil
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût (nom): Critère Prix
Critère de coût (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. KANIKI TSHIAMUANDA Ghislain
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 251-667544 (2021-12-22)

Informations complémentaires (2022-01-14)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-14 📅
Date limite de soumission: 2022-02-11 📅
Date de publication: 2022-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 013-030393
Se réfère à l'avis: 2021/S 251-667544
Numéro JO-S: 13
Source: OJS 2022/S 013-030393 (2022-01-14)

Informations complémentaires (2022-02-07)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-07 📅
Date limite de soumission: 2022-02-25 📅
Date de publication: 2022-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 030-077350
Numéro JO-S: 30
Source: OJS 2022/S 030-077350 (2022-02-07)

Avis d'attribution de marché (2022-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 114 800 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-08-08 📅
Date de publication: 2022-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 155-443951
Numéro JO-S: 155

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-08-04 📅
Nom: setec its
Adresse postale: immeuble central seine 45-52 quai de la rapée CS 71230
Commune postale: Paris
Code postal: 75583
Pays: France 🇫🇷
Paris 🏙️
Adresse Internet: http://Setec.com 🌏
Nom: artelia sas
Adresse postale: 16 rue Simone Veil
Commune postale: Saint-Ouen-sur-Seine
Code postal: 93400
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Adresse Internet: http://Arteliagroup.com 🌏
Valeur totale du marché: 114 800 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2022/S 155-443951 (2022-08-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'ingénierie (>20)