Objet Champ d'application du marché
Titre:
“mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du Réseau d'appel d'urgence des tunnels en Île-De-France”
Produits/services: Services d'ingénierie📦
Brève description:
“mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du Réseau d'appel d'urgence des tunnels en Île-De-France”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'ingénierie📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: départements du 92/93/94/78
Description du marché:
“mission de maîtrise d'oeuvre en vue de moderniser le parc des Postes d'appel d'urgence (Pau) de 14 tunnels en adoptant pour ceux-ci une technologie plus...”
Description du marché
mission de maîtrise d'oeuvre en vue de moderniser le parc des Postes d'appel d'urgence (Pau) de 14 tunnels en adoptant pour ceux-ci une technologie plus récente à connectivité Ethernet/Ip et en remplaçant les PAU analogiques existants en tunnels par des pau ip
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût (nom): Critère Prix
Critère de coût (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“les justifications relatives à la capacité juridique du candidat :- le formulaire Dc1 dûment complété et signé. En cas de groupement le Dc1 est signé par...”
Liste et brève description des critères de sélection
les justifications relatives à la capacité juridique du candidat :- le formulaire Dc1 dûment complété et signé. En cas de groupement le Dc1 est signé par tous les cotraitants ; - le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment via la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'insee et/ou des délégations internes à l'entreprise) ;Les justifications relatives à la capacité économique et financière du candidat :- le/les formulaire(s) Dc2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les trois dernières années. En cas de groupement il est fourni un Dc2 par cotraitant. Les annexes demandées au Dc2 sont fournies le cas échéant ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;Les formulaires Dc1 et Dc2 sont disponibles avec leur notice d'utilisation sur le site : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- les références professionnelles et capacités techniques du candidat : ◦ Une liste des principales missions de maîtrise d'oeuvre réalisées au cours des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
- les références professionnelles et capacités techniques du candidat : ◦ Une liste des principales missions de maîtrise d'oeuvre réalisées au cours des 3 dernières années, ou certificats de capacités délivrées par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'oeuvre, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux ainsi que l'identité du maître d'ouvrage. En cas de groupement, cette liste doit être fournie pour chacun des membres du groupement ;-l'indication des titres d'étude et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;- les certificats de qualifications professionnelles en rapport avec l'objet du marché ;- une déclaration indiquant les effectifs annuels moyens et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“les candidats devront réunir des compétences pluridisciplinaires en ingénierie de tunnels routiers dans les domaines suivants : - conduite d'opération de...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
les candidats devront réunir des compétences pluridisciplinaires en ingénierie de tunnels routiers dans les domaines suivants : - conduite d'opération de projets, en matière routière ; - alimentation électrique ; - gestion technique centralisée - réseaux de télécommunication ; - génie civil
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-28
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): créteil
“lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr), le candidat installera les pré-requis...”
lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr), le candidat installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du manuel d'utilisation.La remise d'une offre par voie électronique se fera sur la plate-forme de dématérialisation sous la référence Dimet_2021_Moe_Pau.Les lieux d'exécution des travaux sont localisés sur :- les axes A86, A6b, A14, A4, N1014, N1013, N192, N314, N315 et les bretelles B1, B3, B4 et B8 dans les tunnels ;- les locaux techniques dans les Point de Service Tunnel (Pst) et les postes de contrôle trafic et tunnel (Pctt) concernés- les 14 ouvrages se situent sur les territoires des communes suivantes :92 / 93/ 94 78la visite du site des travaux est vivement recommandée, afin que le candidat prenne pleinement conscience des contraintes et des enjeux.le candidat souhaitant effectuer une visite devra prendre rendez-vous avec :Mr. KANIKI Tshiamuanda Ghislain (Téléphone : 06 99 0441 62 )Les prix sont révisables.Enveloppe financière: la part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 1,3 millions d'euros HT valeur au mois de juin 2021.Les pénalités pour retard commencent à concourir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à mise en demeure, sur simple constat du retard, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Source: OJS 2021/S 251-667544 (2021-12-22)
Informations complémentaires (2022-01-14)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 251-667544
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demande de participation
Ancienne valeur
Date: 2022-01-28 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-11 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2022-01-28 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-11 📅
L'heure: 13:00
Source: OJS 2022/S 013-030393 (2022-01-14)
Informations complémentaires (2022-02-07)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2022-01-28 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-25 📅
L'heure: 13:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2022-01-28 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-25 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2022/S 030-077350 (2022-02-07)
Avis d'attribution de marché (2022-08-08) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 114 800 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 251-667544
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 22 33 054 00 223 94
Titre:
“mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du Réseau d'appel d'urgence des tunnels en Île-De-France”
Date de conclusion du contrat: 2022-08-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: setec its
Adresse postale: immeuble central seine 45-52 quai de la rapée CS 71230
Commune postale: Paris
Code postal: 75583
Pays: France 🇫🇷
Région: Paris🏙️
URL: http://Setec.com🌏
Le contractant est une PME
Nom: artelia sas
Adresse postale: 16 rue Simone Veil
Commune postale: Saint-Ouen-sur-Seine
Code postal: 93400
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
URL: http://Arteliagroup.com🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 114 800 💰
Source: OJS 2022/S 155-443951 (2022-08-08)