marche de travaux relatif a L'Operation de renaturation de la cagne

soc pub locale cote d azur amenagement

le marché a pour objet des travaux de renaturation de La Cagne à Cagnes sur Mer

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-02. L'appel d'offres a été publié le 2021-09-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• soc pub locale cote d azur amenagement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-09-27	Avis de marché
2022-01-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description: le marché a pour objet des travaux de renaturation de La Cagne à Cagnes sur Mer
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: soc pub locale cote d azur amenagement
Adresse postale: 405 promenade des Anglais Azur Nice - mNCA
Code postal: 06000
Commune postale: Nice
Contact
Adresse Internet: http://www.nicecotedazur.org 🌏
Courrier électronique: patrick.roels@nicecotedazur.org 📧
Téléphone: +33 489981545 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-27 📅
Date limite de soumission: 2021-11-02 📅
Date de publication: 2021-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 191-493428
Numéro JO-S: 191
Informations complémentaires

le projet est également financé par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le cret paca

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: terrassement / génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description:

le lot 1 porte sur des travaux de terrassement et de génie civil. Le lot 1 fait l'objet d'une décomposition en 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles tel que le prévoit les articles R.2113-4 à R.2113-6 du code de la commande publique comme suit : - tranche ferme (Tf) : Travaux de terrassement et génie civil- tranche optionnelle 1 (To1) : dépose du réseau EU- tranche optionnelle 2 (To2) : inclusions rigides- tranche optionnelle 3 (To3) : assises et emmarchements

Valeur estimée hors TVA: 2 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:

le lot 1 comprend trois tranches optionnelles comme suit : -Tranche optionnelle 1 (To1) : dépose du réseau Eu-Tranche optionnelle 2 (To2) : inclusions rigides.-tranche optionnelle 3 (To3) : assises et emmarchementsles prestations objet de chacune de la tranche ferme et des trois tranches optionnelles sont précisées au CCTP et au DPGF du lot 1.L'acheteur se réserve le droit d'affermir ou non les tranches optionnelles si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Si l'acheteur décide d'affermir une tranche optionnelle, elle sera exécutée sur la base des prix spécifiés dans le DPGF. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne pourra être demandée par le titulaire

Nom du projet ou programme financé par l’UE: les travaux sont financés par le fonds FEDER
Informations complémentaires:

le projet est également financé par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le cret paca

Intitulé du lot: aménagements paysagers / Génie végétal
Numéro du lot: 2
Brève description:

le marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers et de génie végétal dans le cadre de la renaturation de La Cagne. Le lot 2 fait l'objet d'une décomposition en 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles tel que le prévoit les articles R.2113-4 à R.2113-6 du code de la commande publique comme suit : -Tranche ferme (Tf) : Aménagements paysagers / génie végétal-tranche optionnelle 1 (To1) : Période de parachèvement et consolidation - première année-tranche optionnelle 2 (To2) : Période de confortement et consolidation - deuxième année- tranche optionnelle 3 (To3) : Période de confortement et consolidation - troisième année

Valeur estimée hors TVA: 220 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Description des options:

le présent lot no2 comprend trois tranches optionnelles comme suit : - tranche optionnelle 1 (To1) : Période de parachèvement et consolidation - première année- tranche optionnelle 2 (To2) : Période de confortement et consolidation - deuxième année- tranche optionnelle 3 (To3) : Période de confortement et consolidation - troisième annéeles prestations objet de chacune de la tranche ferme et des trois tranches optionnelles sont précisées au CCTP et au DPGF du lot 2.l'acheteur se réserve le droit d'affermir ou non les tranches optionnelles si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Si l'acheteur décide d'affermir une tranche optionnelle, elle sera exécutée sur la base des prix spécifiés dans le DPGF. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne pourra être demandée par le titulaire.les prestations objets des tranches optionnelles concernent des travaux de parachèvement et consolidation pour d'une durée chacune de 12 mois, portant en cas d'affermissement des trois tranches optionnelles la durée d'exécution du marché à 48 mois

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: cagnes sur Mer

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans un dossier " Candidature " les pièces suivantes :oune lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité oen l'absence du Dc1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. opour les entreprises en Redressement Judiciaire : La copie du jugement:

Situation économique et financière:

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). - attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle pour l'année civile en cours (une attestation sera à fournir en cours de validité à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et pour la durée du chantier)

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

le chiffre d'affaires du candidat réalisés au cours des trois derniers exercices doit au minimum être deux fois supérieur au montant estimé du lot pour lequel il candidate

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature -La présentation d'une liste des travaux d'ampleur et de nature similaires (renaturation de cours d'eau dont l'écoulement est de nature torrentielle) exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux, et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. -Des certificats de qualifications professionnelles selon les conditions fixées au règlement de la consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-11-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: nice

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 79898258300014
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: Patrick ROELS
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6, rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 191-493428 (2021-09-27)

Avis d'attribution de marché (2022-01-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 642 517 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-04 📅
Date de publication: 2022-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 005-005719
Se réfère à l'avis: 2021/S 191-493428
Numéro JO-S: 5

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-01-03 📅
Nom: tp spada
Adresse postale: 5 chemin des Presses - 4 allée Technopolis
Commune postale: Cagnes-sur-Mer
Code postal: 06800
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Nom: vinci construction maritime fluvial
Adresse postale: 7, rue Ernest Flammarion - zAC du Petit Le Roy Chevilly Larue
Commune postale: Rungis
Code postal: 94659
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Nom: la compagnie des forestiers
Adresse postale: 33, avenue Jean Monnet
Commune postale: Lambesc
Code postal: 13410
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 2 499 015 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-02 📅
Nom: terideal tarvel
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Valeur totale du marché: 143 502 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 005-005719 (2022-01-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)