Objet Champ d'application du marché
Titre: marche de travaux relatif a L'Operation de renaturation de la cagne
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description: le marché a pour objet des travaux de renaturation de La Cagne à Cagnes sur Mer
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassement / génie civil
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: cagnes sur Mer
Description du marché:
“le lot 1 porte sur des travaux de terrassement et de génie civil. Le lot 1 fait l'objet d'une décomposition en 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles...”
Description du marché
le lot 1 porte sur des travaux de terrassement et de génie civil. Le lot 1 fait l'objet d'une décomposition en 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles tel que le prévoit les articles R.2113-4 à R.2113-6 du code de la commande publique comme suit : - tranche ferme (Tf) : Travaux de terrassement et génie civil- tranche optionnelle 1 (To1) : dépose du réseau EU- tranche optionnelle 2 (To2) : inclusions rigides- tranche optionnelle 3 (To3) : assises et emmarchements
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le lot 1 comprend trois tranches optionnelles comme suit : -Tranche optionnelle 1 (To1) : dépose du réseau Eu-Tranche optionnelle 2 (To2) : inclusions...”
Description des options
le lot 1 comprend trois tranches optionnelles comme suit : -Tranche optionnelle 1 (To1) : dépose du réseau Eu-Tranche optionnelle 2 (To2) : inclusions rigides.-tranche optionnelle 3 (To3) : assises et emmarchementsles prestations objet de chacune de la tranche ferme et des trois tranches optionnelles sont précisées au CCTP et au DPGF du lot 1.L'acheteur se réserve le droit d'affermir ou non les tranches optionnelles si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Si l'acheteur décide d'affermir une tranche optionnelle, elle sera exécutée sur la base des prix spécifiés dans le DPGF. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne pourra être demandée par le titulaire
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: les travaux sont financés par le fonds FEDER
Description
Informations complémentaires:
“le projet est également financé par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le cret paca”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: aménagements paysagers / Génie végétal
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“le marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers et de génie végétal dans le cadre de la renaturation de La Cagne. Le lot 2 fait l'objet d'une...”
Description du marché
le marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers et de génie végétal dans le cadre de la renaturation de La Cagne. Le lot 2 fait l'objet d'une décomposition en 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles tel que le prévoit les articles R.2113-4 à R.2113-6 du code de la commande publique comme suit : -Tranche ferme (Tf) : Aménagements paysagers / génie végétal-tranche optionnelle 1 (To1) : Période de parachèvement et consolidation - première année-tranche optionnelle 2 (To2) : Période de confortement et consolidation - deuxième année- tranche optionnelle 3 (To3) : Période de confortement et consolidation - troisième année
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 220 000 💰
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les options
Description des options:
“le présent lot no2 comprend trois tranches optionnelles comme suit : - tranche optionnelle 1 (To1) : Période de parachèvement et consolidation - première...”
Description des options
le présent lot no2 comprend trois tranches optionnelles comme suit : - tranche optionnelle 1 (To1) : Période de parachèvement et consolidation - première année- tranche optionnelle 2 (To2) : Période de confortement et consolidation - deuxième année- tranche optionnelle 3 (To3) : Période de confortement et consolidation - troisième annéeles prestations objet de chacune de la tranche ferme et des trois tranches optionnelles sont précisées au CCTP et au DPGF du lot 2.l'acheteur se réserve le droit d'affermir ou non les tranches optionnelles si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Si l'acheteur décide d'affermir une tranche optionnelle, elle sera exécutée sur la base des prix spécifiés dans le DPGF. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne pourra être demandée par le titulaire.les prestations objets des tranches optionnelles concernent des travaux de parachèvement et consolidation pour d'une durée chacune de 12 mois, portant en cas d'affermissement des trois tranches optionnelles la durée d'exécution du marché à 48 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans un dossier " Candidature " les pièces suivantes :oune lettre de candidature (Dc1...”
Liste et brève description des conditions
chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans un dossier " Candidature " les pièces suivantes :oune lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité oen l'absence du Dc1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. opour les entreprises en Redressement Judiciaire : La copie du jugement:
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). - attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle pour l'année civile en cours (une attestation sera à fournir en cours de validité à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et pour la durée du chantier)
“le chiffre d'affaires du candidat réalisés au cours des trois derniers exercices doit au minimum être deux fois supérieur au montant estimé du lot pour...”
le chiffre d'affaires du candidat réalisés au cours des trois derniers exercices doit au minimum être deux fois supérieur au montant estimé du lot pour lequel il candidate
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement - déclaration indiquant l'outillage, le matériel...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature -La présentation d'une liste des travaux d'ampleur et de nature similaires (renaturation de cours d'eau dont l'écoulement est de nature torrentielle) exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux, et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. -Des certificats de qualifications professionnelles selon les conditions fixées au règlement de la consultation
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-03
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): nice
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6, rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6, rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 191-493428 (2021-09-27)
Avis d'attribution de marché (2022-01-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 642 517 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 191-493428
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: terrassement et génie civil
Date de conclusion du contrat: 2022-01-03 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: tp spada
Adresse postale: 5 chemin des Presses - 4 allée Technopolis
Commune postale: Cagnes-sur-Mer
Code postal: 06800
Pays: France 🇫🇷
Région: Alpes-Maritimes🏙️
Le contractant est une PME
Nom: vinci construction maritime fluvial
Adresse postale: 7, rue Ernest Flammarion - zAC du Petit Le Roy Chevilly Larue
Commune postale: Rungis
Code postal: 94659
Région: Val-de-Marne🏙️
Nom: la compagnie des forestiers
Adresse postale: 33, avenue Jean Monnet
Commune postale: Lambesc
Code postal: 13410
Région: Bouches-du-Rhône🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 200 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 499 015 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: aménagements paysagers et génie végétal
Date de conclusion du contrat: 2022-01-02 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: terideal tarvel
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Région: France🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 220 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 143 502 💰
Source: OJS 2022/S 005-005719 (2022-01-04)